WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«В.И.Лащенко «24» января 2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса запроса предложений ИЗВЕЩЕНИЕ о открытом запросе предложений (далее запрос предложений) № ...»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОЗАО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска»

______________________ В.И.Лащенко «24» января 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса запроса предложений

ИЗВЕЩЕНИЕ

о открытом запросе предложений

(далее запрос предложений)

п/пПОЛЕ ЗНАЧЕНИЕ

Форма и способ процедуры закупки Открытый запрос предложений

Заказчик Акционерное общество «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска» (АО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска»)

Место нахождения/почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19.

Контактное лицо: Лащенко Виктор Иванович.

Телефон: +7 (4212) 78-32-64.

E-mail: zakupki.sah27@yandex.ru

Предмет договора

Требования к закупаемым товарам, работам и услугам (далее ТРУ) Ремонт ходовой части бульдозера Caterpillarсогласно плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016-2017 г. от 24.01.2017г., п.97

ОКВЭД2 33.17 ОКДП2 33.

17.19

Согласно Техническому заданию (раздел 6 настоящей Документации).

Срок поставки выполнения работ Срок поставки – устанавливается в предложении участника.

Место поставки, выполнения работ Местонахождение объекта ремонта: Хабаровский край, район имени Лазо, в близи 61 км. автодороги Хабаровск — Находка

Место проведения ремонта устанавливается в предложении участника.

Начальная (максимальная) цена договора 1700000,00 руб. (Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 %.

Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору выполнения работ с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Цена указана с учетом доставки запасных частей и объекта ремонта до места ремонта.

Начальная (максимальная) цена договора включает НДС 18%.

Порядок и сроки оплаты ТРУ Срок оплаты – устанавливается в предложении участника.

Сведения о критериях рассмотрения запроса предложений. Определены в п.6 документации

Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений Документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего Извещения и Документации по запросу предложений, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru;

Сроки подачи запросов на разъяснение положений документации о закупке Участник закупки вправе направить Заказчику запрос разъяснений документации с даты размещения настоящего Извещения и Документации по запросу предложений по 03.02.2017 года.

Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками Заявки на участие в запросе предложений принимаются по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19, 4 этаж, каб. 406 (бухгалтерия).

Срок подачи заявок: с 30.01.2017 года в рабочее время с 09.00. до 16.00; выходные дни – суббота, воскресенье.

Все заявки должны быть получены заказчиком не позднее 07.02.2017 года 16ч.00мин.

Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данном запросе предложений.





Сведения о возможности внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию о проведение запроса предложений.

При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе (далее ЕИС) изменений, внесенных в извещение о проведении запроса предложений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений этот срок составлял не менее чем четыре дня.Место и дата открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений Вскрытие заявок состоится по адресу: 680009, г.Хабаровск, ул.Хабаровская, 19

08.02.2017 года 10-00 (время местное).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений.

Запросы участникам закупки при рассмотрении заявок Рассмотрение заявок и подведения итогов состоится по адресу: 680009, г.Хабаровск, ул.Хабаровская, 19

Дата и время начала рассмотрения заявок и подведения итогов 08.02.2017 года 10-00 (время местное).

Присутствие участников запроса предложений или их представителей при открытии доступа к заявкам и их рассмотрении не предусматривается.

Порядок и срок заключения договора после определения победителя запроса предложений Победитель закупки представляет Заказчику подписанный со своей стороны договор не позднее десяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, если иной срок не оговорен в техническом задании.

Заказчик подписывает договор по истечении десяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола.

Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки Обеспечение заявки составляет 170000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Обеспечение заявок представляется в виде внесения денежных средств на счет Предприятия.

При непредставлении обеспечения заявка отклоняется.

Срок действия обеспечения – до окончания процедуры закупки.

Обеспечение заявок возвращается в случаях:

- истечения срока действия обеспечения заявок;- заключения договора;- отмены запроса предложений;- отзыва заявки.

Обеспечение заявок не возвращается в случаях:

- отказа участника закупки заключить договор;- изменения или отзыва участником закупки заявки после истечения срока окончания подачи заявок.Возврат осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения события для возврата.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления Не требуется.

Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки Не предусмотрено.

Информация о минимальном сроке действия заявки на участие в запросе предложений Подаваемая заявка на участие в запросе предложений должна имеет правовой статус оферты и действует до заключения договора с победителем настоящего запроса предложений.

Срок действия договора Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, либо до его расторжения (прекращения) по основаниям, предусмотренным Договором и законом.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

1.3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив извещение об отказе в ЕИС.

1.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запроса предложений, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем четырех дней.1.5. Участники самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений и в документацию и размещенные в ЕИС. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса предложений и документацию.

1.6. Комиссия в течение трех дней, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений. Срок рассмотрения заявок, по решению комиссии, может быть изменен.

1.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

1.8. Заказчик вправе установить требование о предоставлении обеспечения заявки для участия в запрос предложений. Требования к размеру и форме предоставления обеспечения заявки указаны в Извещении.

1.9. Обеспечение исполнения обязательств устанавливается в документации в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ или в форме, установленной Соглашением о гарантийном обеспечении, применяемом на ЭТП.

2. Требования к участникам запроса предложений

2.1 В настоящем Запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету Запроса предложений (далее по тексту – Предложение) и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и закупочной документации.

2.2. Участник должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых не превышает 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) требованию об отсутствии в предусмотренном реестре недобросовестных поставщиков сведений, об участнике, размещенном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы по адресу www.fas.gov.ru.

3. ФОРМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. В случае если при подготовке заявки на участие в запросе предложений Участнику закупки будут необходимы разъяснения положений настоящей закупочной документации, Участник закупки вправе подать запрос на разъяснение положений закупочной документации.

3.3 Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается в ЕИС.

3.4. Разъяснения положений закупочной документации доступны для просмотра в открытой части ЭТП без указания наименования отправителя запроса.

3.5. Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся разъяснения, документации, поступившие менее чем за 2 дня до дня истечения установленного срока подачи заявок.

3.6. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в ЕИС, без указания источника поступления запроса.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ предложений

4.1. Форма заявки на участие в Запросе предложений

4.1.1. Для участия в Запросе предложений участник закупки должен подготовить заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с положениями настоящего раздела по формам, предусмотренным в настоящей закупочной документации. Все формы, представляемые участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.

4.2. Требования к оформлению заявки на участие в Запросе предложений

4.2.1. Заявка на участие в Запросе предложений, все документы, входящие в состав заявки (далее Заявка), должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2.2. Сведения, которые содержатся в заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.3. Участник помещает заявку, в опечатываемый конверт. На конверте должно быть указано:

- наименование предмета запроса предложений и наименование лота (лотов);

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:» с указанием времени и даты начала рассмотрения заявок, установленных в настоящем извещении.

4.2.4. На конверте (по усмотрению участника) так же может быть указано наименование участника, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4.2.5. Все листы заявки, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на сшиве должна быть скреплена печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписана уполномоченным лицом участника процедуры закупки.

4.2.6. В оформлении заявки не допускается использование факсимильной подписи.

4.2.7. Заявка должна быть четко пропечатана.

4.2.8. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан уполномоченным лицом участника процедуры закупки.

4.2.9. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.2.10. Требования пунктов 4.2.8. и 4.2.9. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.2.11. Каждый документ, представленный в копии, должен иметь заверительную надпись уполномоченного лица участника процедуры закупки, с указанием должности, ФИО, подписи заверившего лица и печати участника.

4.3. Требования к содержанию и составу заявки

4.3.1. Участник закупки должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую:

1. Заявку на участие в запросе предложений (форма №1).

2. Анкету Участника закупки (форма №2).

3. Техническое предложение участника запроса предложений (форма №3).

4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.

- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5. Копии учредительных документов Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации, а также согласие на обработку персональных данных по форме №4 (для физических лиц).

6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или документов, удостоверяющих личность (для физического лица).

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, либо письмо об отсутствии необходимости в одобрении сделки с Заказчиком.

8. Документы, подтверждающие качественные характеристики продукции, если таковые указаны в Техническом задании.

9. Документ о внесении обеспечения заявки, если таковое требуется в п.16 извещения.

10. Опись прилагаемых документов.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный Извещением закупочной документации.

5.2. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с Участником запроса предложений, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.

5.3. Перед заключением Договора Заказчик вправе провести переговоры, с победителем Запроса предложений или с иным участником Запроса предложений, с которым заключается Договор, направленные на оптимизацию условий Договора в пользу Заказчика, в том числе по снижению цены.

5.4. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, заявка которого соответствует требованиям настоящей документации.

5.5. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный настоящей документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором размещения заказа было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

5.6. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.

6. Порядок оценки и сопоставления заявок.

6.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений настоящей комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

6.2. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен первый номер.

6.3. В случае подачи заявок участниками, применяющими разные системы налогообложения, подачи заявок физическими лицами, в отношении одного предмета закупки (лота) заказчик устанавливает следующие правила:

- в связи с тем, что заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

6.4. Критерии и порядок оценки заявок

При оценке заявок заказчиком применяется система оценки, состоящая из следующих показателей (критериев):

Номер критерия оценки заявокОписание критерия. Порядок расчета критериев Вес критерия

1 Цена договора

Цена договора, в рублях

Б i= ПminПiВгде:

Бi – количество баллов за цену договора по i-й заявке;

Пmin – минимальное значение критерия из предложенных в заявках;

Пi - значение критерия в оцениваемой заявке;

В – вес критерия. 60%

2 Срок выполнения работ

Количество дней от даты заключения договора до дня сдачи работ Заказчику (включает время на поставку запчастей и выполнение работ), дней

Значение критерия может быть от 1 и более

Б i= ПminПiВгде:

Бi – количество баллов за срок доставки по i-й заявке;

Пmin – минимальное значение критерия из предложенных в заявках;

Пi - значение критерия в оцениваемой заявке;

В – вес критерия. 20%

3 Наличие предоплаты

Размер предоплаты (общий процент предоплаты со дня заключения договора до дня сдачи работ Заказчику), проценты

Значение критерия может быть от 0 и до 100%

Б i= ПminПiВгде:

Бi – количество баллов за предоплату по i-й заявке;

Пmin – минимальное значение критерия из предложенных в заявках;

Пi - значение критерия в оцениваемой заявке;

В – вес критерия.

При предоплате 0% участник получает 10 баллов. 10%

4 Отсрочка оплаты

Срок оплаты со дня сдачи работ Заказчику до дня списания средств с расчетного счета Заказчика (по самому раннему платежу), дней

Значение критерия может быть от 1 и более

Б i= ПiПmaxВДгде:

Бi – количество баллов за отсрочку по i-й заявке;

Пmax – максимальное значение критерия из предложенных в заявках;

Пi - значение критерия в оцениваемой заявке;

В – вес критерия.

Д – доля денежных средств оплачиваемая после поставки товара. 10%

6.5. Первое место присваивается заявке набравшей максимальное количество баллов.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7.1. Требования по количеству, качеству, техническим характеристикам, потребительским свойствам ТРУ:

№ п/пНаименование товара, выполнения работ, оказания услуг Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, иные требования к товарам, работам, услугамТип, марка, ГОСТ, ТУ, завод-производитель, страна происхождения Единицы измерения Количество

1 2 3 4 5

1 Ремонт ходовой части бульдозера CaterpillarИсполнитель обязуется выполнить следующие работы:

- демонтаж бортового редуктора;

- разборка бортового редуктора;

- сборка бортового редуктора с использованием новых запасных частей;

- монтаж бортового редуктора.

- погрузочные/разгрузочные работы и транспортировка (при необходимости).

Перечень запасных частей, подлежащих поставке и установке:

№п/пНаименование (OEM номер) Количество

1 шестерня (2S3946) 1

2 ступица (2S7099) 1

3 конус (2S6400) 1

4 обойма (2S6401) 1

5 вал (2S7062) 1

6 кольцо (2В7862) 1

7 стопор (ЗВ1472) 8

8 болт(6В4598) 16

9 гайка(6В6682) 16

10 уплотнение(6Y0859) 1

11 каток (1М8776) 1

12 обойма подшипника (2Р2811) 1

13 ключ/шпонка (1B8744) 1

14 обойма подшипника (3S9669) 2

15 обойма подшипника (9S4829) 2

16 шестерня (2Р3424) 1

17 шестерня (2Р3425) 1

18 стопор (2Р3426) 1

19 Держатель (5S4863) 1

20 Кожух (7G6576) 1

21 Болт (2A2814) 1

22 Пружинящая шайба (3B4510) 1

23 Гайка (6V8181) 1

24 Стопор (8S2506) 1

Запасные части новые, оригинальные, производства Caterpillar.

Гарантия на запасные части и работы не менее 12 месяцев. усл.ед1

7.2. Требования к исполнению работ:

7.2.1. Ремонт может проводиться на территории Исполнителя или (по решению Исполнителя) в месте дислокации транспортного средства.

7.2.2. При необходимости эвакуации транспортного средства на территорию Исполнителя, перемещение транспортного средства производится средствами Исполнителя и за счет Исполнителя.

7.2.3. Использовать при выполнении работ новые, оригинальные комплектующие, запасные части и расходные материалы.

8. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма № 1: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«_____»__________года №______

ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на ______________________, опубликованное на сайте http://zakupki.gov.ru, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений_______________________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

почтовый адрес

_______________________________________________________________________________,

( почтовый адрес участника процедуры закупки)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений действует до заключения договора с победителем настоящего запроса предложений.

Мы ознакомлены с материалами и требованиями, содержащимися в технической части извещения о запросе предложений, проекте договора, влияющими на условия исполнения поставки и стоимость товара (выполнение работ).

Мы согласны поставить товар, указанный Заказчиком в извещении о запросе предложений в полном соответствии с  технической частью извещения, на заявленных нами в техническом предложении условиях.

Настоящим согласием гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против___________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ______________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________(наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с проектом договора приложенном к извещению о запросе предложений, с включением в него условий нашего предложения и в срок не позднее ____ (согласно п.4 извещения) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов итогового протокола с указанием победителя, передать его Заказчику.

В случае, если наше предложение будет являться вторым предложением, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с условиями нашего предложения.

Мы, _____________________________________________________________ согласны с

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

а) если мы:

будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в запросе предложений, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе предложений, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в запросе предложений;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

(Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 2: «Анкета участника процедуры закупки»

Участник процедуры закупки: _____________________________________________________

№ Наименование Сведения об Участнике процедуры закупки

1 Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. паспортные данные* участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 2 Организационно - правовая форма 3 Юридический адрес (страна, адрес) 4 Почтовый адрес (страна, адрес) 5 Фактическое местоположение 6 Телефоны (с указанием кода города) 7 Факс (с указанием кода города) 8 Адрес электронной почты 9 Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты 10 Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки 11 Применяемая система налогообложения 12 ИНН/КПП участника

ОГРН/ОГРНИП/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО участника 13 Банковские реквизиты ________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)

М.П.

*В случае предоставления паспортных данных в строке 1, участник прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии на обработку персональных данных по форме №4.

Форма № 3: «Техническое предложение участника закупки»

Участник электронного запроса предложений: ________________________________

№№

п/пНаименование ТРУ,

технические и качественные характеристики ТРУ * Ед. изм./ код по ОКЕИ Кол-во Цена за ед. изм. (с НДС 18% / Без НДС)*1 Стоимость (с НДС 18% / Без НДС)*1

1 2 3 4 5 6

1 Итого: _______________(_________________________________), в том числе НДС _________(______________________________)

Дополнительные сведения характеризующие товар (работы, услуги):

Место выполнения работ:

Значение критериев, для расчета места заявки

Номер критерия оценки заявокОписание критерия. Значение критерия

1 Цена договора

В рублях и копейках 2 Срок выполнения работ

В днях 3 Наличие предоплаты

В процентах.

Если предоплата осуществляется в несколько этапов, то более подробно можно отразить в «Дополнительном описании критериев» 4 Отсрочка оплаты

В днях Дополнительное описание критериев:

_________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)(Имя и должность подписавшего)

М.П.

*1 Выбрать значение в зависимости от применяемой системы налогообложения.

Форма № 4: «Согласие субъекта на обработку его персональных данных»

Согласие субъекта на обработку его персональных данных

Я, ______________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», даю согласие АО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска», в целях и случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, получение у третьих лиц, хранение, использование, передачу или любое другое использование моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдаваемого документа);

- адрес места жительства (по месту регистрации и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания;

- номера телефонов (мобильного и домашнего),

- сведения об идентификационном номере налогоплательщика,

- номер и серия страхового пенсионного свидетельства,

- сведения об образовании.

Заявитель ______________ _____________

ФИОподпись

дата «____» _____________ 20__ г.

9. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР

на ремонт техники

№ ______

«___» _________ 2017 г. г. Хабаровск

________________________________, в лице ___________________________действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и АО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска» в лице директора Изотова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, на основании протокола Закупочной комиссии Заказчика от ________ 2017 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке запасных частей и организации и выполнению работ по ремонту (далее по тексту "Ремонт") _____________________________________________________________________ (далее по тексту "Техника"), согласно Спецификации (Приложению №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сроки выполнения работ: _______________________________________(согласно извещения).

1.3. Место выполнения работ: _______________________________________(согласно извещения).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить Ремонт Техники качественно и в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.2. Нести ответственность за Технику с момента его передачи Исполнителю и до возврата Заказчику по окончании Ремонта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять отремонтированную Технику и оплатить установленные запасные части и ремонтные работы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет ____________________ (_______________), в том числе НДС (18%) ________________________.

3.2. Условия оплаты: _______________________________________(согласно извещения).

3.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе расходов на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов, и другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на страхование и перевозку до мест выполнения работ.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик передает неисправную Технику Исполнителю.

4.2. Исполнитель производит Ремонт используя оригинальные запасные части и расходные материалы, согласно Спецификации.

4.3. По факту проведенного ремонта, Исполнитель проводит приемо-сдаточные испытания Техники в присутствии представителя Заказчика.

4.4. Исполнитель считается исполнившим обязанности по Договору (в части Ремонта) в момент подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

5.1. Качество Ремонта должно соответствовать ГОСТам, требованиям экологической безопасности и санитарным нормам, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации закрепляющей требования к качеству соответствующего вида товара (работ, услуг).

5.2. Исполнитель обязуется нести гарантийные обязательства на выполненные работы и запасные части в течение 12 месяцев с даты принятия работ Заказчиком.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, либо до его расторжения (прекращения) по основаниям, предусмотренным Договором и законом.

6.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если при приемке Ремонта обнаружатся внешние и внутренние недостатки, являющиеся существенными.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, НЕУСТОЙКИ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока оплаты, согласно п. 3.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю» пеню в размере 1% от цены Товара за каждый день просрочки вплоть до дня надлежащего исполнения обязательства.

7.3. В случае нарушения срока выполнения работ, согласно п. 1.2 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.4. Право на исчисление пени возникает у Сторон с момента предъявления претензий.

7.5. Убытки взыскиваются сверх неустойки.

7.6. В случае некачественного выполнения работ, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% стоимости Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем проведения переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров, споры и разногласия передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.5. Допускается обмен между сторонами документами посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи. Документы, полученные в указанном порядке, имеют юридическую силу до момента получения сторонами оригиналов указанных документов посредством почтовой связи и могут быть предъявлены в суде в качестве доказательств.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, военные действия, пожары, введение чрезвычайного положения, запретные решения властей и другие подобные обстоятельства, которые неподконтрольны сторонам.

8.7. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

АО «Спецавтохозяйство г.Хабаровска»

680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19

ИНН 2724211786, КПП 272401001

Р/с 40702810008010003230

в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка

"ФК Открытие" г. Хабаровск

К/с 30101810508130000997

БИК 040813997

Директор _________________А.В. Изотов

М.П.

Приложение № 1

к Договору № _______

от __________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/пНаименование товара, выполнения работ, оказания услуг Единицы измерения Цена за единицу с НДС 18%, Количество Стоимость с НДС 18%

1 2 3 4 5 6

Итого:

Поставщик: Заказчик:

Директор _________________А.В. Изотов

М.П.



Похожие работы:

«Разработка технической документацииООО "Мой город" оказывает услуги: По разработке эскизов, схем, НТУ, на грузы, не входящие в технические условия Консультирование по вопросам: размещения и крепления грузов в грузовом подвижном составеСхема работы: Оформление и подписание договора на оказание услуг по разра...»

«Перечень вопросов для бригады капитального ремонта скважин (КРС) профессионального конкурса "здік маман – 2017" АО НК "КазМунай Газ" № Содержание вопросов1. Кто допускается к работе в качестве помощника бурильщика КРС?2. В к...»

«Закупка транспортных услуг Особенности подготовки технического задания В.В. Кошелева, заместитель руководителя Экспертно-консультационного центра Института закупок РГТЭУ Техзадание на закупку транспортных услуг должно учитывать специфику транспор...»

«Часть  VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Техническое задание1. Предмет закупки: оказание услуг по организации мероприятия SPB STARTUP DAY 2015.2. Сроки выполнения работ и оказания услуг: Монтаж площадки – 14 ноября 2015, 19:00 – 00:00 (ч/мин). Мероприятие 15 ноября 2015 года,...»

«III. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА1. Максимальная стоимость 546 000,00 (пятьсот сорок шесть тысяч) долларов США. № Наименование Тип, марка, ГОСТ, ОСТ, чертеж, ТУ Ед. имз. Кол-во Максимальная стоимость, д...»

«Часто задаваемые вопросы по ЕГАИС. Вопрос Ответ Что такое ЕГАИС? ЕГАИС– это Единая Государственная Автоматизированная Информационная Система. Программа для государственного контроля над прои...»

«Министерство образования Тульской области Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. ЕфановаАДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Д...»

«НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ1.1.Настоящие Положение о политике конфиденциальности (далее — Положение) является официальным документом ООО "Пирамида", расположенного по адресу: 456303, г. Миасс, ул. 60 лет Октября,21 (далее — "Компания") и определяет принципы и усло...»

«Материально-технические условия реализации основной образовательной программыКритериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-ния образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи...»

«***Внимание! Сведения биографического характера были взяты из представленных Вами данных при подаче уведомления о выдвижении своей кандидатуры в члены Управляющего Совета Список кандидатов, баллотирующихся в члены Управляющего Совета ГБОУ Инжен...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.