WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Открытое акционерное общество «Ивановооблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ...»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Иваново ___________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Ивановооблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ________________№ ______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами проведения конкурентной закупки (реестровый номер ________) заключили настоящей Договор поставки о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и на основании предоставленных им исходных данных выполнить проектно-сметную документацию __________________________________ согласно норм на проектирование, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в срок не позднее _____________.

Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ____________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена Договора включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе проект планировки территории, проведение публичных слушаний, получение постановления об утверждении от администрации г. Иваново.

2.2. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

- в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику денежную сумму в размере 30 % от общей стоимости работ, что составляет ________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета;

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных проектных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета.

Порядок сдачи – приемки работ

Готовая проектно-сметная документация должна быть предоставлена в печатном виде в 4 экземплярах и в электронном виде на электронном носителе, а так же иметь положительное заключение государственной экспертизы.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения проектной документации рассмотреть ее и подписать Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ, при этом составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.2. Оформленный и подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ является подтверждением выполнения работ по настоящему данному Договору.

3.3. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и не представлении Заказчиком мотивированного отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. В данной ситуации Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ подписывается Подрядчиком с обязательной пометкой об отказе от подписания Заказчиком. Один экземпляр Акта сдачи – приемки выполненных работ направляется Заказчику заказным письмом с уведомлением.





Прочие условия

4.1. При прекращении выполнения работ по заявлению Заказчика или технической невозможности дальнейшего проектирования, что подтверждается письменным объяснением Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней после письменного уведомления Подрядчика о прекращении работ оформляется Акт бросовых работ с определением объемов незавершенного производства и оплатой этих работ Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта. 4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

4.4. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения работ по настоящему Договору, но не более 10% от общей стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.

4.5. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.

4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки технической документации, в том числе и за те, которые будут обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные Сторонами сроки, а также возместить убытки, вызванные недостатками технической документации.

4.7. Подрядчик обязан предоставить информацию о структуре собственников организации.

4.8. В случае изменений в цепочке собственников ______________, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах _________________, последний представляет ОАО «Ивановооблгаз» информацию об изменениях по адресу электронной почты МSKuznetsov@ivoblgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. ОАО «Ивановооблгаз» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения _________________обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения _______________письменного уведомления от ОАО «Ивановооблгаз» об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

4.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.10. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ивановской области.

4.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложение:

Сводный сметный расчет на 1 (одном) листе.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ОАО «Ивановооблгаз»

153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59

р/сч 40702810100010004888 в Центральный филиал АБ «Россия» Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, БИК 044599132, к/сч 30101810400000000132,

ИНН 3730006498, КПП 370250001, ОГРН 1023700530611, ОКПО 03267353,

ОКАТО 24401368000, ОКВЭД 40.20.2

Генеральный директор

ОАО «Ивановооблгаз» Мазалов С.В.

Подрядчик:





Похожие работы:

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ А.Н. Асаул, Директор Института проблем экономического образования, академик Международной Академии менеджмента, Международной ак...»

«АНКЕТА-ЗАЯВКА На установку системы управления инженерным оборудованием жилого здания Заказчик:_ подпись_ Адрес: _ Дата: Год постройки здания:_(примерно) Площадь квартиры(дома)м2 Количество уровней квартиры(дома) _(этажность) Количество комнат_штКолич...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № А-195-Б на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий района Савёлки Зеленоградского АО г. Москвы г. Москва"09" декабря 2013 г.Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и...»

«Механизм оценки антикоррупционных стандартов ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование). Распространенный в мировой юридической практике термин антикоррупционные стандарты (anticorruption standards) означает...»

«Памятка Участника Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах при обращении в Единый контактный центр Федерального казначейства по вопросам оказания технической поддержки Единый контактный центр Феде...»

«Министерство образования и науки РТ. Чистопольский сельскохозяйственный техникум МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ Для студентов – заочников по специальности 110809 "Механизация сельского хозяйства" По модулю: ПМ 01 Подготовка машин, механизмо...»

«НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ" Дистанционный раздел программы повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" "Подготовка и серти...»

«четвертая Международная научно-практическая конференция для геологов и геофизиков "нефтегазовая геология и геофизика-2014" Калининград, 26 30 мая 2014Спонсор Технической программы: Полюбившаяся площадка для обмена опытом геологов и геоф...»

«Вопрос Ответ 1 Что должно быть указано на бирках открыто проложенных кабелей? (ПУЭ п.371) 2 На опорах ВЛ должны быть нанесены: (ПУЭ п.501) 3 Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными магистральными газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопрово...»

«Бирюкова О.М.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫШИВАЛЬНЫХ МАШИН ФИРМЫ TAJIMA Машины TMAR-KC это новейший продукт технологического развития TAJIMA. Это высочайшее качество, реализованное с идеальной точностью. В сравнении с предшествующими моделями, в этих машинах примен...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.