WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _, действующего на основании _, с одной стороны, иОткрытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод», ...»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № T-М-____________

г. Тверь «____»__________ 20__ г.

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, иОткрытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ________________________________(далее – Товар), Номенклатура, количество, цена, срок и порядок поставки Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях. Спецификации являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (далее – Спецификации).

1.2. Нормы запаса Товара, требования к упаковке Товара, его маркировке и документационному сопровождению согласовываются Сторонами в Заявках на поставку. Заявки на поставку являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (далее – Заявки). Согласованные Сторонами в соответствующих Спецификациях к Договору количество и сроки поставки Товара могут быть изменены путем направления Покупателем Заявок в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Договором.

1.3. Поставляемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом и свободен от каких-либо иных прав третьих лиц, в том числе исключительных.

Поставщик гарантирует Покупателю:

что в случае, если поставляемый Товар произведен за пределами территории Российской Федерации, в отношении Товара Поставщиком исполнены все обязательства, предусмотренные таможенным законодательством РФ;

что в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

что в отношении заключения настоящего Договора им получены все необходимые одобрения органов управления, а полномочия лица, подписывающего от имени Поставщика настоящий Договор, действительны и не ограничены учредительными документами Поставщика или каким-либо иным образом.

1.4. Поставка Товара осуществляется партиями в адрес Покупателя или грузополучателей, указанных в Спецификациях.

1.5. Грузоотправителем Товара по настоящему договору является _____________________.

1.6. Поставляемый Товар используется Покупателем при производстве вагонов метрополитена (далее – вагоны).

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Товара определяется в соответствии со Спецификациями. Общая цена Товара по настоящему договору определяется сложением сумм, указанных во всех Спецификациях.





Цена за единицу Товара согласовывается Сторонами в Спецификациях и может изменяться только по обоюдному согласию Сторон.

2.2. Цена Товара включает стоимость тары, упаковки и маркировки, если иное не указано в Спецификации.

2.3. Порядок распределения расходов по доставке Товара устанавливается следующий.

Если доставка Товара до склада Покупателя осуществляется Поставщиком путем отгрузки Товара своим транспортом, то стоимость услуг по транспортировке Товара в его стоимость не включается и возмещается Покупателем на основании представленных оправдательных документов, подтверждающих указанные расходы. Срок оплаты транспортных расходов составляет 45(сорок пять) календарных дней от даты поставки Товара.

Если доставка Товара до склада Покупателя осуществляется Поставщиком путем привлечения третьего лица (транспортной компании), то вознаграждение Поставщику за организацию доставки Товара включается в стоимость Товара, а расходы по доставке возмещаются Покупателем только в размере стоимости услуг транспортной компании, согласованном с Покупателем. Расходы по доставке Товара возмещаются на основании представленных оправдательных документов, подтверждающих указанные расходы. Срок оплаты расходов по доставке составляет 45 (сорок пять) календарных дней от даты поставки Товара.

Поставщик, привлекший к исполнению обязанностей по доставке Товара третье лицо, несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим лицом, как за свои собственные действия.

2.4. Если иное не предусмотрено в Спецификации Покупатель производит оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 45-ти календарных дней от даты поставки Товара.

Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

По согласованию Сторон допускается оплата Товара путем передачи векселей, а также иным способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

2.5. Акты сверки взаиморасчетов могут оформляться по требованию любой из Сторон, которая направляет подготовленный Акт в двух экземплярах другой Стороне. Вторая Сторона должна рассмотреть и подписать его в 10-тидневный срок.

Стороны предусматривают возможность предварительного обмена первичной документацией (накладные, счета, счета-фактуры и т.п.) посредством электронной связи (сканированные документы, скрепленные подписью уполномоченного лица) для оперативного и своевременного проведения сверки расчетов.

2.6. В случае нарушения установленных законодательством РФ и настоящим Договором сроков предоставления оригиналов первичных документов, срок оплаты поставленного Товара может быть соразмерно перенесен. При этом ответственность Покупателя за несоблюдение сроков оплаты исключается.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом либо посредством получения Товара Покупателем на складе, указанном Поставщиком (выборка Товара).

Если стороны не определили иной порядок поставки Товара, доставка Товара осуществляется собственными силами Поставщика и ее стоимость включена в цену Товара.

3.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями в соответствии с направляемыми Поставщику заявками Покупателя.

Покупатель вправе изменить в заявке количество и сроки поставки Товара, согласованные Сторонами в соответствующей Спецификации. В случае неполучения Покупателем письменно возражения Поставщика в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения им заявки изменение количества и сроков поставки Товара считается согласованным Сторонами.

3.3. Если Сторонами дополнительно не согласовано иное срок поставки Товара составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

3.4. При поставке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан известить Покупателя в письменной форме об отгрузке Товара в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента сдачи Товара перевозчику. При доставке иным видом транспорта Поставщик извещает Покупателя (грузополучателя) по факсу о готовности Товара к отгрузке за 7 (семь) дней до предполагаемой даты отгрузки. В извещении указываются: дата отгрузки, наименование и количество Товара, грузополучатель, номер и дата договора, номера вагонов (при поставке железнодорожным транспортом), номер товарно-транспортной накладной (железнодорожной квитанции).

3.5. Поставщик (грузоотправитель) производит погрузку Товара на транспорт за свой счет и собственными силами. При поставке Товара автомобильным транспортом, погрузка Товара производится Поставщиком (грузоотправителем) в соответствии с разделом 5 Общих правил перевозок грузов автомобильным транспортом.

3.6. Поставка Товара производится в таре, вид и характеристику которой Поставщик согласовывает с Покупателем.

3.7. Если иное дополнительно не согласовано Сторонами, датой поставки Товара является:

- при доставке железнодорожным транспортом - дата штемпеля на железнодорожной квитанции станции назначения;

- при доставке автомобильным транспортом - дата передачи Товара представителю Покупателя (грузополучателя), указанная в товарно-транспортной накладной;

- при выборке Товара – дата получения Товара Покупателем (грузополучателем), указанная в товарно-транспортной накладной;

3.8. Дата поставки Товара совпадает с датой перехода права собственности на Товар и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара от Поставщика к Покупателю.

3.9. Поставщик обеспечивает своевременное (не позднее 5 (пять) календарных дней от даты поставки Товара) получение Покупателем следующих документов:

1) товарно-транспортная накладная (железнодорожная квитанция);

2) товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;

3) сертификат качества производителя или паспорт на Товар;

4) счет-фактура;

5) упаковочный лист (в случае необходимости);

6) сертификат соответствия (в случае необходимости);

7) технические условия на поставляемый Товар с их актуализацией на весь период действия настоящего Договора (в случае необходимости);

8) эксплуатационную документацию (на русском языке) на поставляемый Товар и на его комплектацию, как в бумажном виде, так и на электронных носителях информации (в случае необходимости).

Документы, необходимые для проведения приемки (разгрузки) Товара должны быть переданы Поставщиком Покупателю до получения последним Товара либо непосредственно с Товаром. При непредставлении указанных документов приемка (разгрузка) Товара Покупателем (грузополучателем) не производится до их получения. Простой транспортного средства (в том числе, автомашины, железнодорожного вагона, контейнера и т.п.), доставившего Товар, а также иные убытки Покупателя, вызванные несвоевременным предоставлением указанных документов, оплачиваются Поставщиком.

Поставщик обязуется по письменному запросу Покупателя предъявить патентный формуляр в соответствии с ГОСТ 15.012-84.

3.10. При поставке «сборного» груза, т.е. поставке одним транспортным средством груза, предназначенного для разных грузополучателей, Поставщик обеспечивает заблаговременное предоставление Покупателю схемы размещения груза в транспортном средстве (контейнере, автомашине, железнодорожном вагоне и т.п.), а также выполнение загрузки данного транспортного средства таким образом, чтобы последним (планируемый к выгрузке в первую очередь) укладывался Товар, предназначенный Покупателю.В случае не предоставления схемы размещения «сборного» груза, а также в случае, если при разгрузке Товара будет установлено несоответствие его размещения в транспортном средстве схеме, предоставленной Поставщиком, Покупатель не производит/приостанавливает разгрузку Товара и вызывает для проведения его приемки представителя Поставщика.

Простой транспортного средства (в том числе, автомашины, железнодорожного вагона, контейнера и т.п.), доставившего Товар, а также иные убытки Покупателя, вызванные несвоевременным предоставлением указанных документов, оплачиваются Поставщиком.

3.11. Если счет-фактура в соответствии с Налоговым кодексом РФ подписывается вместо руководителя и главного бухгалтера иными уполномоченными лицами, Поставщик предоставляет Покупателю заверенные копии приказов Поставщика или доверенностей от имени Поставщика, которые подтверждают полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры.

3.12. Если у Покупателя образовался дефицит конкретного вида Товара, забракованного по вине Поставщика, то Поставщик обязан произвести допоставку Товара любым видом транспорта в срок, указанный в документальном запросе Покупателя (телеграмма, факс). Транспортные расходы по восполнению дефицита Товара несет Поставщик.

3.13. Поставщик обязуется создать запас готового Товара на собственном складе, обеспечивающий потребности Покупателя в Товаре на 5 (пять) календарных дней (далее – «Норма запаса Товара»), и постоянно поддерживать данный запас. Норма запаса Товара определяется Сторонами в Спецификациях.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Качество Товара, поставляемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТ или ТУ на данный вид Товара, а также специальным требованиям качества, согласованным Сторонами в Спецификациях. Комплектность Товара указывается в Спецификации. Первый образец Товара должен быть принят службами контроля качества завода-изготовителя (Поставщика) с участием представителей Покупателя в соответствии с Методикой инспекционного и/или приемочного контроля Товара и в порядке, предусмотренном ГОСТ Р 15.201.

4.2. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом либо иным документом на Товар, направляемым Покупателю одновременно с каждой партией Товара.

4.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть обеспечен сертификатами соответствующего регистра сертификации с не истёкшим сроком действия (если данный вид Товара подлежит сертификации данным регистром).

Поставщик обязуется предоставить Покупателю санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности и учтенный экземпляр Технических условий на Товар (при поставке Товара Покупателю впервые).

4.4. Гарантийный срок на Товар, поставляемый Поставщиком, составляет 42 (сорок два) месяца или 560 тыс. км пробега. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода Товара в эксплуатацию, но не позднее 6 (шести) месяцев от даты получения Товара Покупателем. Гарантийный срок на Товар продлевается на время в течении которого Товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков. Гарантийный срок на Товар, поставляемый Поставщиком взамен Товара, в котором обнаружены недостатки, устанавливается той же продолжительности, что и на замененный.

4.5. Претензии по качеству Товара предъявляются в течение гарантийного срока.

4.6. Товар, поставляемый Поставщиком, должен быть упакован в тару и маркируется в соответствие с существующими стандартами. При поставке Товара автомобильным транспортом, маркировка и способы ее нанесения на Товар должны соответствовать требованиям раздела 3 Общих правил перевозок грузов автомобильным транспортом. Все детали Товара, поступающего комплектом должны иметь маркировку в соответствии со Спецификацией.

Упаковка и способ погрузки Товара в транспортное средство должны обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждений и порчи при транспортировке и хранении, а также обеспечивать возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ на складе Покупателя (грузополучателя). Идентификация (маркировка) импортного Товара (ярлыки, этикетки) должна быть исполнена на русском языке.

4.7. Покупатель делегирует полномочия по ведению рекламационной и претензионной работы ОАО «Метровагонмаш» в части Товара, поставленного Поставщиком и использованного при изготовлении вагонов.

4.8. Поставщик обязуется обеспечить устранение недостатков/замену Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения уведомления от Покупателя о недостатках Товара, выявленных в гарантийный период эксплуатирующей организацией в процессе эксплуатации вагонов, с обязательным предоставлением Покупателю акта выполненных работ, а в случае замены Товара или комплектующих изделий, установленных на Товаре, акта их исследования на предприятии Поставщика или заводе - изготовителе комплектующих изделий, с указанием в нём причины, по которой Товар или комплектующие изделия вышли из строя и принятые на производстве меры по исключению подобных случаев в дальнейшем.

Уведомление о недостатках Товара направляется в виде письма Покупателя и считается полученным Поставщиком при соблюдении условий, указанных в пункте 11.3. настоящего Договора.

4.9. Поставщик обязуется иметь обменный фонд комплектующих изделий, установленных на Товаре, для своевременной их замены в случае выявления недостатков.

Если при замене неисправного Товара или комплектующих изделий, установленных на Товаре, поставленного Поставщиком и пришедшего в негодность в течение гарантийного периода, использован Товар или комплектующие изделия Товара, поставленные организации эксплуатирующей вагоны или были использованы изделия из фонда эксплуатирующей организации, Поставщик обязуется восполнить их в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты использования, путём предоставления их эксплуатирующей организации.При невосполнении использованных Товаров, комплектующих изделий, организации эксплуатирующей вагоны, в установленный срок, Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты неустойки 0,025% (двадцать пять тысячных процента) от стоимости таких Товаров, за каждый день просрочки.

4.10. Проведение ремонта/замена Товара, вышедшего из строя по вине Поставщика, осуществляется в течение гарантийного срока эксплуатации в местах эксплуатации вагонов за счёт Поставщика.

4.11. Если в течение 5 (пяти) лет со дня ввода вагона, произведенного с использованием поставленного Поставщиком Товара, в эксплуатацию возникают одни и те же недостатки, которые встречаются не менее чем в 5 (пяти) единицах Товара, то Стороны создают специальную комиссию в составе представителей эксплуатирующей вагон организации, Покупателя и Поставщика (далее – «Комиссия»), определяющую их принадлежность к систематическим отказам.В случае определения их как систематические отказы, Поставщик должен безотлагательно в письменной форме, в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщить Покупателю, готов ли Поставщик к устранению систематических отказов Товара: он сообщает о конкретных мерах и возможных сроках устранения недостатка.

Срок устранения недостатка устанавливает Комиссия.

Покупатель имеет право требовать от Поставщика не только устранения недостатка за свой счёт, но и безвозмездного устранения причины этого недостатка во всем Товаре, поставленного по настоящему договору. Кроме того, в случае выявления систематических отказов Товара, Поставщик обязан, по требованию Покупателя, обеспечить проведение аудита процессов производства Товара с участием представителей Покупателя с целью выявления и устранения причин брака.

4.12. Поставщик делегирует Покупателю свои полномочия по предъявлению требований о возмещении убытков и уплате неустойки, указанных в пунктах 4.9., 6.3. настоящего Договора, к первоначальному поставщику (изготовителю) Товара, установленного на вагонах производства ОАО «ТВЗ».

При этом Поставщик обязуется включать условия, предусмотренные пунктами 4.9., 6.2.,6.3. и настоящим пунктом Договора, в договоры поставки, заключаемые между Поставщиком и первоначальным поставщиком (изготовителем) Товара.

Поставщик делегирует свои полномочия по ведению рекламационной и претензионной работы первоначальному поставщику (изготовителю) Товара (при наличии такового) в части Товара, поставленного первоначальным поставщиком (изготовителем) Товара и использованного при изготовлении вагонов. При этом Поставщик обязуется включать данные условия в договоры поставки, заключаемые между Поставщиком и первоначальным поставщиком (изготовителем) Товара.

Наименование и иные данные первоначального поставщика (изготовителя) Товара указываются в Спецификациях к настоящему Договору.

Поставщик обязуется предоставить по требованию Покупателя все документы, необходимые для предъявления последним требований об уплате указанной неустойки.

Покупатель в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Договора, вправе по своему усмотрению предъявить требование о возмещении убытков и уплате указанной неустойки Поставщику или первоначальному поставщику (изготовителю) Товара.

4.13. При приемке Товара на складе Покупателя (грузополучателя) и обнаружении несоответствия по количеству, качеству, комплектности Товара, Покупатель (грузополучатель) незамедлительно вызывает представителя Поставщика для составления рекламационного акта. Поставщик обязан направить своего уполномоченного представителя в место составления рекламационного акта либо признать претензию без командирования представителя и дать согласие на ремонт/замену Товара ненадлежащего качества в течение 24 часов с момента получения вызова.

Стороны признают, что уведомнение о вызове представителя полученное Поставщиком от грузополучателя является надлежащим и приравнивается к уведомлению направленному Покупателем.

При проведении рекламационной работы Покупатель вправе делегировать свои полномочия Грузополучателю. Уведомления и претензии направленные напрямую Грузополучателем в адрес Поставщика имеют юридическую силу, являются обязательными к рассмотрению Поставщиком в рамках настоящего Договора.

Представитель Поставщика должен прибыть в место составления рекламационного акта в течение 24 часов с момента получения вызова (без учета времени, необходимого для приезда).

В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок Покупатель (грузополучатель) составляет рекламационный акт самостоятельно.

В случае несогласия Поставщика с рекламационным актом, составленным Покупателем (грузополучателем) самостоятельно, Поставщик вправе провести экспертизу с участием представителей независимой экспертной организации. Затраты на проведение экспертизы несет сторона, признанная виновной по результатам экспертизы.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара производится Покупателем (грузополучателем) по количеству - в соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах, по качеству - в соответствии с сертификатом (паспортом) качества либо иными документами на Товар.

5.2. При приемке Товара на складе Поставщика (грузоотправителя) и обнаружении несоответствия по количеству, качеству, комплектности Товара Покупатель (грузополучатель) вправе не принимать Товар.

5.4. Покупатель вправе с согласия Поставщика осуществить ремонт/замену Товара ненадлежащего качества своими силами. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение ремонта/замену Товара с недостатками качества в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета Покупателя с приложением подтверждающих документов.

5.5. К претензии по количеству и/или качеству Товара должен быть приложен оригинал рекламационного акта.

5.6. Покупатель не вправе распоряжаться Товаром, по которому предъявлены претензии.

5.7. Поставщик производит допоставку/ремонт/замену Товара в течение 2 (двух) рабочих дней cо дня направления согласия на ремонт/замену без командирования своего представителя, либо со дня составления двустороннего рекламационного акта, либо со дня получения Поставщиком рекламационного акта, составленного Покупателем (грузополучателем) самостоятельно в соответствии с настоящим Договором. Транспортные расходы, связанные с ремонтом/заменой Товара относятся на счет Поставщика.

При этом в случае замены Товара, Поставщик обязан вывезти своим транспортом Товар ненадлежащего качества с территории Покупателя (грузополучателя) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Покупателем информации о готовности заменяемого Товара к отгрузке.

5.8. Расходы по демонтажу, упаковке, хранению, перевозке Товара, подлежащего замене, несет Поставщик.

5.9. Предусмотренные ГОСТ на данный вид Товара мелкие недогрузы, образующиеся в связи с тем, что автотранспортные средства и железнодорожные вагоны имеют разную грузоподъемность, не учитываются как невыполнение поставки и неустойка за них не уплачивается. В этом случае Стороны обязаны в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты поставки Товара подписать Акт сверки расчетов за партию поставленного Товара. Стоимость недогруженного Товара учитывается Покупателем при осуществлении расчетов за следующую партию Товара либо по требованию Покупателя возмещается Поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения требования Покупателя.

5.10. В случае если Товар подлежит вводу в эксплуатацию, то срок ввода в эксплуатацию составляет (если Сторонами не согласовано иное) – 30 (тридцать) дней от даты поставки Товара.

5.11. Положения настоящего раздела применяются при приемке Товара Покупателем до момента начала эксплуатации Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За выявленное Покупателем в процессе приемки Товара по качеству и комплектности, монтажа, установки на вагон, проведения приемосдаточных испытаний несоответствие поставленного Товара требованиям к его качеству, комплектности, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Покупателя соответствующего требования уплачивает штраф в размере 5 % (пять процентов) стоимости Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара.6.2. В случае выявления недостатков Товара в период гарантийного срока, Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки (пени), предусмотренной пунктом 6.3 настоящего Договора, возмещение убытков, в том числе неустоек (штрафов, пеней), которые вызваны недостатками поставленных Поставщиком Товаров, установленных на вагонах, произведенных Покупателем, и предъявлены Покупателю третьими лицами. Поставщик обязан возместить убытки Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления (претензии).

6.3. В случае выявления недостатков Товара в период гарантийного срока, Поставщик уплачивает Покупателю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления пени:

- в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости Товара за каждый день с момента выявления недостатков Товара, при условии устранения недостатков/замены Товара в срок предусмотренный пунктом 4.8. настоящего Договора,

- в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 4.8. настоящего Договора.

6.4. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, допоставки недостающего количества Товара, срока ввода Товара в эксплуатацию (по вине Поставщика), а также положений п. 5.7 настоящего Договора, касающихся сроков ремонта и замены Товара ненадлежащего качества (в том числе в случае несоответствия поставленного Товара требованиям ГОСТ и ТУ), Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Товара, в отношении которого нарушены указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от стоимости этого Товара.

6.5. За нарушение сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Товара, в отношении которого нарушены указанные сроки, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от стоимости этого Товара.

6.6. За несвоевременное выставление (предъявление, оформление) и (или) выставление (предъявление, оформление) дефектных счетов-фактур, актов и иных отчетных документов, сведения в которых отражены неверно (неполно) и (или) противоречат действующим правилам оформления, Поставщик по требованию Покупателя возмещает Покупателю возникшие у него убытки, включающие суммы уплаченных Покупателем налогов, которые вследствие таких действий Поставщика не могут быть предъявлены Покупателем к вычету или возмещению – при наличии соответствующего решения или иного акта налогового органа.

Кроме того, в случае допущения Поставщиком данных нарушений он по требованию Покупателя выплачивает штраф в размере 100 % (сто процентов) суммы понесенных Покупателем вследствие такого нарушения убытков.

6.7. За нарушение одной Стороной сроков возмещения расходов, понесенных другой Стороной в соответствии с условиями настоящего Договора, Сторона, нарушившая такие сроки, уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости указанных не возмещенных расходов, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от стоимости расходов.6.8. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке или по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Договора уплачивает Покупателю неустойку в размере 30 % (тридцать процентов) от суммы непоставленных Товаров, предусмотренных Договором.

6.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.10. Для целей расчета неустойки (штрафов, пеней) по настоящему Договору Стороны применяют цену Товара (единицы Товара) в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.

6.11. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

6.12. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

7. Ответственность за нарушение патентныхправ третьих лиц

7.1. При предъявлении Покупателю претензий третьими лицами о нарушении исключительных прав на Товар, Поставщик обязуется урегулировать претензионные требования за свой счет и по требованию Покупателя возместить причиненный ущерб.

7.2. При невозможности урегулирования претензионных требований, Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар (его соответствующую часть). При этом Поставщик по требованию Покупателя в срок, установленный в таком требовании, обязан вернуть Покупателю покупную цену Товара (его соответствующей части), возместить Покупателю причиненный ущерб и выплатить штрафную неустойку в размере 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости такого Товара.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок, а также издание актов, решений органов государственной власти и/или органов местного самоуправления. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.

8.2. Невозможность исполнения обязательства должна быть абсолютной, а не затруднительной для Сторон/Стороны.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить об этом другую Сторону в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, а также должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующим документом органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных компетентных органов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств.8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, договор может быть расторгнут Сторонами путем направления друг другу соответствующего письменного уведомления.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон, и не подлежит разглашению.

10.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках настоящего Договора.

10.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.4. Сторонами может быть подписано отдельное соглашение о конфиденциальности.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» ___________20__ года включительно, а в части неисполненных обязательств, Договор действует до момента их надлежащего исполнения.

Действие данного Договора распространяется на фактические отношения Сторон, не противоречащие условиям и существу Договора, возникшие до момента его подписания.

11.2. Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с вручением под расписку. В случае непредставления оригинального документов в течение срока, установленного настоящим Договором, исполнение обязательств по договору может быть приостановлено любой из Сторон до момента предоставления оригинального документа.

11.3. Любые документы (письма, уведомления, требования, извещения, счета, претензии и т.д.), связанные с исполнением настоящего договора, передаются одной Стороной другой Стороне лично через их представителей либо направляются по факсу, электронной почте или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Такие документы считаются полученными Стороной в следующем порядке:

в случае передачи лично через представителей Сторон – в дату, указанную в расписке о получении;

в случае передачи по факсу – в дату, указанную в рапорте факсимильного аппарата отправляющей Стороны о положительном результате отправки соответствующего документа по факсу или в дату, указанную в квитанции сеанса передачи;

в случае направления по электронной почте – в дату отправки;

в случае отправки по почте – в дату, указанную в уведомлении о вручении.

11.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и скрепляются печатями.

11.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия на то другой Стороны.

11.6. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

170003, г. Тверь, Петербургское ш.,45 БИНН 6902008908, КПП 997850001

ОКПО 05744544, ОКОНХ 14160

ОКАТО 28401000000

р/сч 4070 2810 0630 7010 1541

в Тверском ОСБ № 8607 г. Тверь

к/сч 3010 1810 7000 0000 0679

БИК: 042809679

_____________________

________________ /_________________ /

м.п. _____________________

________________ /_________________ /

м.п.



Похожие работы:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 2014 года № г. Калининград Об установлении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в...»

«Техническое творчество Тема 8. АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ (12 ЧАСОВ) Лекция 8.6. Радиоуправляемые авиамодели. Модели самолётов с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Настольные модели самолётов. Радиоуправляемый самолёт (РУ-самолёт, RC-самолёт) это модель самолёта, которая упра...»

«Приложение № 1 к извещению № 004-2013УТВЕРЖДАЮ: Гл. инженер ОАО "УЗМ"Магнетрон" /С. А. Дементьев/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Адрес объекта: г. Уфа, ул. Кировоградская,34 Заказчик: ОАО "УЗМ "Магнетрон" Подрядчик:_ ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 1.1....»

«Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населенияМИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ...»

«13 МАРТА 2017 Вернуться в оглавлениеПубликации ИНТЕРФАКС; 2017.03.11; РФ И ЕГИПЕТ СОГЛАСОВАЛИ ПРОТОКОЛ ПО АВИАБЕЗОПАСНОСТИ, ОСТАЛОСЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ПОДПИСАНИЯ – СОКОЛОВРФ и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, осталось...»

«ПРОТОКОЛ № 1 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 870 / 22.04.2015 г. на Йорданка Ананиева – з...»

«Доклад "О проекте схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2014 по 2029 годы" Добрый день, уважаемые дамы и господа, жители города. Сегодня Вашему вниманию представлена схема теплоснабжения г. Мурманска. Схема теплоснабж...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2010 г. N 18439МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 28 мая 2010 г. N 260ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПРАВОЧНИКОВБАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕВ соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, ут...»

«Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 21.02.2007 N 2/10-СД Об утверждении Генерального плана городского поселения Раменское Текст документа по состоянию на июль...»

«КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЬНОГОИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА в транспортной системе Республики Беларусь Гедрис Светлана Михайловна Белорусский национальный технический университет г. Минск, Республика Беларусь...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.