WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«г. Ханты-Мансийск «_»201_г. Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ...»

ДОГОВОР № ______

на выполнение исполнительных топографо-геодезических и маркшейдерских съемок, съемок текущих изменений

г. Ханты-Мансийск «___»________201_г.

Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Доктора Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________, действующего на основании ____________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить топографо-геодезические и маркшейдерские съемки, съемки текущих изменений, а также крупномасштабную топографическую съемку (далее – работы), согласно Техническому заданию (Приложение №1), а Заказчик обязуется выполненные работы принять и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Технические и другие требования к выполнению работ содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.Содержание, сроки выполнения работ по договору определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору после получения от Заказчика исходных данных (материалов), представляемых Заказчиком по акту приема-передачи.

В случае задержки Заказчиком предоставления документации или предоставления документации не в полном объеме, сроки выполнения работ Подрядчиком отодвигаются на срок задержки с оформлением дополнительного соглашения.

Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3) и передать выполненный результат работы Заказчику.

2.1.2. Осуществлять методическое, организационное и техническое сопровождение выполняемых работ.

2.1.3. Уведомив Заказчика, приостановить выполнение работ, в том случае, если указания Заказчика не соответствуют требованиям действующего законодательства (в том числе, в связи с изменением законодательства), а также при наличии иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполненных работ. В уведомлении, направленном в адрес Заказчика, Подрядчик обязан указать на возникновение таких обстоятельств, на характер и степень их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору, варианты преодоления (устранения) данных обстоятельств, а также срок для принятия решения.

2.1.4. Предоставить Заказчику предусмотренные в соответствии с действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, выполняющих работы, выдающих разрешения, издающих (подписывающих) акты (постановления, распоряжения, решения), осуществляющих согласование и иные действия в рамках настоящего Договора, в том случае, если их полномочия не следуют из занимаемой ими должности (выполняемой ими работы). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за правомочность действий, совершаемых этими лицами. В случае признания таких действий не соответствующими законодательству, Подрядчик обязан устранить последствия неправомерных действий и возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

2.1.5. Представлять необходимые документы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, прочие организации и учреждения во исполнение обязательств по Договору, осуществлять все необходимые действия, связанные с подготовкой, сбором и оформлением документов.





2.1.6. Привлекать для выполнения работ третьих лиц только при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком. Согласованию подлежит как факт привлечения третьих лиц к исполнению Договора, так и кандидатуры этих лиц, с указанием видов выполняемых ими работ. Перечень привлекаемых третьих лиц оформляется приложением к Договору, которое согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неиспользование или ненадлежащие исполнение обязательств третьими лицами, как за свои собственные.

2.1.7. По окончанию выполнения работ и достижения результата предоставить Заказчику для оплаты акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, но не позднее первого числа месяца следующего за отчетным.

2.1.8. По запросу Заказчика, в требуемой им форме и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такого запроса, представлять ему все сведения о ходе выполнения работ.

2.1.9. Обеспечить соблюдение режима конфиденциальности при работе с переданными Заказчиком документами, в том числе посредством заключения отдельного соглашения о конфиденциальности.

2.1.10. Устранить за свой счет все обнаруженные нарушения в оформленной документации, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.

2.1.11. Незамедлительно сообщать Заказчику (в том числе в письменной форме) любую ставшую ему известной в связи с исполнением Договора информацию о действиях (бездействии) третьих лиц (в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц и иных представителей), а также о наличии иных обстоятельств, которые прямо или косвенно затрагивают права Заказчика (в том числе его имущественные права на Объекты), могут прямо или косвенно нанести вред интересам Заказчика (в том числе причинить убытки), затрудняют или делают невозможным выполнение Подрядчиком своих обязательств в рамках Договора.

2.1.12. Действовать при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору в интересах Заказчика, наиболее выгодным для него способом, а также заключать договоры с третьими лицами на наиболее выгодных для Заказчика условиях и с соблюдением его указаний.

2.2.13. Подрядчик обязуется соблюдать требования ООО «Газпромнефть-Хантос» определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение № 4) и нормативные документы Заказчика, перечень которых приведен в Приложении № 4. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием Договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть Договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.

2.2.14.После заключения Договора Подрядчик обязан предоставить в Управление промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Газпромнефть-Хантос» (по факсу (3467) 354-897 или на электронную почту UPPBiOOS@hantos.gazprom-neft.ru) :- ФИО и должности лиц, имеющих право подписывать акты проверок, аудитов, разрешительную, исполнительную и другую документацию на месте производства работ согласно предмета Договора при выполнении работ на месторождениях в зоне производственной деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос». Непредставление списка ответственных лиц Подрядчиком будет расцениваться как несоблюдение со стороны подрядной организации условий Договора.

2.2.15. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

2.2.Подрядчик имеет право:

2.2.1 Самостоятельно определять способы и формы выполнения работ при условии соблюдения требований Технического задания (Приложение №1) и условий Договора.

2.2.2.В рамках полномочий и на основании Доверенности, выданной Заказчиком, представлять интересы Заказчика во всех уполномоченных органах государственной власти или местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами, запрашивать и получать все необходимые справки, разрешения и согласования во исполнение своих обязательств по Договору.

2.2.3.Выполнить работы досрочно.

2.2.4.Запрашивать у Заказчика информацию и (или) документы, необходимые для надлежащего выполнения работ по Договору.

2.2.5.Не приступать к выполнению работ, приостановить выполнение работ, принятых к исполнению в случае совершения Заказчиком действий (бездействия), препятствующих надлежащему исполнению Подрядчиком обязательств по Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что выполнение Подрядчиком вышеуказанных обязательств не будет произведено в установленные Договором сроки.

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1.Принимать от Подрядчика все исполненные результаты работ в порядке и на условиях определенных Договором.

2.3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в порядке, определенном Договором.

На основании заявок Подрядчика оперативно производить оплату государственных пошлин, связанных с исполнением Договора.

Выдать Подрядчику Доверенность для представления интересов Заказчика в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также перед физическими лицами, необходимую для выполнения работ по Договору.

Предоставлять Подрядчику имеющиеся в его распоряжении документы, справки, материалы, необходимые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору, оказывать содействие в их сборе.

В случае необходимости, определенной условиями Договора и (или) требованиями действующего законодательства РФ, рассматривать и утверждать документацию, разработанную в рамках выполняемых Подрядчиком работ.

2.3.7.Принимать решения о необходимости внесения изменений и дополнений в разработанную документацию.

2.3.8.Обеспечить эффективное взаимодействие своих сотрудников и органов управления с представителями Подрядчика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.В течение всего срока исполнения обязательств по настоящему договору осуществлять контроль за ходом выполнения работ, запрашивать необходимые документы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.4.2. Давать соответствующие указания Подрядчику, в случае изменения действующего законодательства и связанной с этим необходимостью изменения объема или характера выполняемых работ.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость работ по Договору составляет _______ руб. без НДС, кроме того НДС (18%) ______руб., всего с НДС _____ руб.

3.2. В стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно Договору, включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору.

3.3. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение одного месяца, начиная с 1 числа месяца, следующего за отчетным, на основании оригинала счета-фактуры Подрядчика, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ, и Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими сторонами при условии их предоставления в сроки установленные Договором.

3.4.Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ Сторонами по Договору.

3.5.По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.

3.6. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.

3.7.В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

3.8.При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи выполненных работ Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

3.9.В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.3.10.В случае изменения в течение срока действия Договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.

3.11.Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.12.В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

3.13.Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

3.14.Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

3.15.Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

3.16.Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

3.17.При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

3.18.В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

3.19.В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 3долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt'sCrudeOilMarketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, производственной программы выполнения работ, срока действия Договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.3.20.Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ и/или изменения иных условий) Подрядчика. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением Договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по Договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.

Условия конфиденциальности

4.1.Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности» и условиями Договора.

4.2.Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия.

4.3.Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

Ответственность сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2.В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от стоимости работ ненадлежащего качества, а также возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязательств.

5.3.В случае нарушения Подрядчиком по любым причинам, за исключением тех, которые очевидно свидетельствуют, что срыв сроков выполнения работ по Договору произошел по вине Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки и обязуется ее уплатить в месячный срок с момента предъявления требования.В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

5.5.Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.

Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания штрафа, пени, иных санкций, убытков в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязаны не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 100 (сто) тысяч рублей за каждый такой факт.

5.8. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя или работника Подрядчика.

При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 14 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика.

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.

5.9. За каждый факт появления работника Подрядчика (работника субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Подрядчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Подрядчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Подрядчика информируют Субподрядчика по телефону диспетчерской службы Субподрядчика (тел.__________) о каждом факте обнаружения работника Субподрядчика на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Субподрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Субподрядчика проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.

Работник Субподрядчика, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке.

Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытковУплата неустоек (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6. Изменение и расторжение договора

6.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.2.Заказчик вправе в любое время по любым причинам в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно предупредив о своем намерении Подрядчика не менее чем за тридцать дней, оплатив Подрядчику все фактически выполненные работы на момент расторжения Договора, без возмещения каких-либо иных убытков. Прием-передача и оплата выполненных работ на момент досрочного расторжения договора, производится в порядке, установленном настоящим Договором.

6.3. Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договора, допускаются по соглашению Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс- мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства.

Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.

Порядок разрешения споров

8.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

8.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

9. Ключевые показатели эффективности

9.1 Подрядчик обязан соблюдать предусмотренные настоящим разделом ключевые показатели и ежеквартально (ежемесячно) не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом предоставлять сведения о достижении показателей, согласно выполненных этапов работ в соответствии с Актом о выполнении ключевых показателей эффективности (Приложение № 5).

За неоднократное не предоставление сведений по достижению ключевых показателей эффективности, либо за невозможность достижения показателей Подрядчиком Заказчик в праве расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчиком соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы работ на объектах Заказчика.

9.2 Ключевые показатели эффективности, характеризующие деятельность Подрядчика:

9.2.1 Качество выполненных работ, отсутствие замечаний контролирующих органов;

9.2.2 Наличие средств для выполнения всех этапов работ без авансирования;

9.2.3 Выполнение работ в строго установленные Договором сроки;

9.2.4 Минимальные сроки начала работ;

9.2.5 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации;

9.2.6 Своевременное предоставление финансовых документов.

10. Заключительные положения

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по «___» _________________, (включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2.Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3.Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности

10.4.Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5.После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.

10.6.При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

10.7.Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

10.8.При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

10.9.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

11.1.Приложение №1 «Техническое задание»;

11.2.Приложение №2 «Расчет стоимости работ»;

11.3.Приложение №3 «Календарный план выполнения работ»;

11.4.Приложение №4 «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты и нормативные документы Заказчика»;

11.5.Приложение №5 «Акт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)»

Реквизиты и подписи сторон

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Юридический.адрес: 628508, ХМАО-Югра,

Ханты-Мансийский район, д. Шапшаулица Северная, дом 6.

Почтовый адрес: 628007, ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 149.

р/с 40702810300030000945

ф-л ГПБ (ОАО) в Югорскек/с 30101810600000000758

БИК 047175758

ИНН 8618006063, КПП 862450001

тел/факс: (3467) 354-800 / 354-844

Подрядчик:

_________________ Заказчик:

_____________________ С.А. Доктор

Приложение №1

к договору №__ от ________201_г.

Согласовано: Утверждаю:

Должность

____________________ Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос»

____________________ С.А.ДокторТехническое задание

на выполнение «Исполнительных топографо-геодезических и маркшейдерских съемок, съемка текущих изменений объектов

Общие положения

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО НК «Сибнефть-Югра»

Подрядчик работ: по результатам тендера.

Место проведения работ: месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО НК «Сибнефть-Югра».

Сроки проведения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда;

Окончание работ – 201 г.

Источник финансирования – работы выполняются за счет средств

ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО НК «Сибнефть – Югра».

2. Законодательные и нормативно-технические

требования к выполнению работ

2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

2.3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

2.4. Инструкции, руководства, ГОСТы и т.п., регламентирующие проведение топографо-геодезических работ;

2.5. Инструкции, руководства, ГОСТы и т.п., регламентирующие создание цифровых топографических и электронных карт;

2.6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000;2.7. Нормативно-методический документ ОАО «Газпромнефть-Хантос» – Требования к созданию геоинформационных моделей и цифровых топографических карт в масштабах 1:500 - 1:5000.3.Цель и назначение работ

3.1. Выполнение топографических съёмок масштаба 1:500 по площадным и 1:5000 по линейным объектам.

3.2. Съемку выполнить в системе координат 1986г. и 1942г., система высот – Балтийская.

3.3. Комплекс топографо-геодезических съемок содержит следующие виды работ: 3.3.1.Подготовительные работы

3.3.2.Выполнение топографических съемок масштаба 1: 500, 1:5000.

3.3.3.Оформление материалов и сдача работ.

4. Подготовительные работыВ процессе подготовительных работ Подрядчик осуществляет сбор, обработку и анализ имеющихся у Заказчика материалов и документов, а именно:

- Материалы топографо-геодезической и маркшейдерской изученности территории, топографические съемки;

- Утвержденные технологические схемы расположения объектов инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях;

- Сведения о смежных землепользователях;

- Проектно-сметная документация, разработанная для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов;

- Библиотеку условных знаков, топографических шрифтов, стилей линий используемых при создании электронных карт в ООО «Газпромнефть-Хантос»;

- Другие имеющиеся документы и сведения, выявленные в процессе подготовительных работ.

- Результатом работ является: Технический отчет, составленный Подрядчиком по итогам подготовительных работ.

5. Создание съемочной сети (планово-высотного обоснования).

Для выполнения топографической съемки на месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО НК «Сибнефть-Югра», развитие съемочной сети возможно осуществлять путем проложения теодолитных ходов, с последующим уравниванием в программном комплексе CREDO DAT 3.1, а так же с использованием GPS приемников. При создании (развитии) съемочной геодезической сети предельные длины теодолитных ходов и их предельные абсолютные невязки следует принимать в соответствии с Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП 02-033-82)

Примечания:

1. При использовании для измерения сторон теодолитного хода светодальномеров и электронных тахеометров предельная длина хода может быть увеличена в 1,3 раза, при этом предельная длина сторон хода не устанавливается.

2. Проложение ходов планово-высотного обоснования выполняется электронными тахеометрами или другими приборами им равноточными, путем измерения углов, расстояний и высот. Относительная ошибка определения планового положения должна отвечать допустимым для масштабов 1: 5000, 1:2000, 1: 1000, 1: 500 (не ниже 1/2000) абсолютные ошибки должны быть не более 0.3 мм в масштабе создаваемого плана.

6. Выполнение топографической съемки

6.1. Топографическая съемка

Топографические съемки масштаба 1:500, 1:5000 на месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос» и ООО НК «Сибнефть-Югра», выполнить в соответствии с Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП 02-033-82) и Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. На планах необходимо показать все подземные и надземные коммуникаций (кабели силовые, кабели связи, ЛЭП, трубопроводы и т.д.). Назначение коммуникаций и количество, а по трубопроводам материал, диаметр, глубину залегания и согласовывать с обслуживающими цехами и эксплуатирующими организациями.

6.2. Съемка подземных коммуникаций

Определение местоположения подземных коммуникаций в плане и по глубине заложения предлагается выполнить с использованием поисково-диагностического

комплекса (трубокабелеискателя) «CAT+». Съемка подземных коммуникаций производится согласно Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций и СП 11-104-91. Съемка точек, отыскиваемых с помощью трубокабелеискателя, на прямолинейных участках производится, как правило, через 20 м соответственно для масштаба 1: 500. Глубина заложения определяется на всех углах поворота, в точках резкого излома рельефа и пересечения с соседними коммуникациями, но не реже чем через 10 см в масштабе съемки. Определение глубины заложения с помощью трубокабелеискателя выполняется дважды. Расхождение между результатами измерения не должно превышать 15 %.

По окончанию топографо-геодезических работ на месторождениях ООО «Газпромнефть - Хантос» и ООО НК «Сибнефть-Югра», необходимо произвести контроль полевых топографо-геодезических работ.

7. Оформление материалов и сдача работ

Топографические планы создаются как в электронном виде в формате MapInfo 7.0 и выше, так и в растровом виде.

По окончанию работ Заказчику должны быть переданы следующие материалы:

Технический отчет об топографо-геодезических работах, 2 экз.;

Каталог координат и высот точек съемочного обоснования и исходных пунктов. 2 экз.;

Планы масштаба 1: 500, 1:2000, на бумажном носителе в 3 экз, на магнитном носителе в 2 экз.

Геоданные, имеющие гриф «Секретно», передаются Заказчику в соответствии с действующим законодательством РФ

Начальник МЗО

Приложение №2

к договору №__ от __.__.201_г.

Расчет стоимости работ

Заказчик: Подрядчик:

____________________ С.А. Доктор ____________________

Приложение №3

к договору №__ от __.__.201_г.

Календарный план выполнения работ

№№ п/п Наименование Срок выполнения Выходной документ

начало окончание 1 2 3 Заказчик: Подрядчик:

____________________ С.А.Доктор____________________

Приложение №4

к договору №____________ от ____.201_г.

СОГЛАШЕНИЕ

в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору № <номер> от <дата> с < наименование предприятия подрядчика>

<город> «____»______________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» (ООО «Газпромнефть-Хантос»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора <____>, действующего на основании Устава, с одной стороны, и <____>, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <________>, действующего на основании <_____>, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

1.1 Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика.

1.2 Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:

1.2.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

1.2.1.1 Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях, определяемых действующим у Заказчика КТ-55 (прилагается). Заказчик обязан информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком изменений.

1.2.1.1.1 Ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным Подрядчик представляет в отдел охраны окружающей среды Заказчика:

ежемесячный Отчет об объеме водопотребления и водоотведения согласно Приложению № ___ к настоящему договору;

сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций);

акты приема-передачи отходов по согласованной сторонами форме (для организаций размещающих отходы на объектах размещения отходов Заказчика);

протоколы КХА (согласно план-графиков отбора проб) поверхностных вод (для организаций осуществляющих гидронамыв карьеров);

копии документов подтверждающие утилизацию образующихся отходов (по требованию Заказчика).

1.2.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения:

все случаи производственного травматизма;

все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора;

сведения о выданных контролирующими органами предписаниях на устранение выявленных нарушений или предписаниях на приостановку деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;

любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области производственного и производственно-экологического контроля;

сведения о результатах проведённых расследований происшествий;

справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий;

общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика;

1.2.1.3 Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.

1.2.2 В области транспортной безопасности:

1.2.2.1 Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:

ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;

в зимний период - передними и задними зимними шинами;

электронным устройством контроля действий водителя.

1.2.2.2 Подрядчик должен обеспечить:

обучение и достаточную квалификацию водителей;

проведение регулярных ТО транспортных средств;

проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.

1.2.3 В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):

1.2.3.1 Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ:

защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

каска;

спецодежда;

средства защиты глаз, лица и рук(перчатки).

1.2.3.2 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;

средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;

средства защиты от падения при работе на высоте;

средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.

1.2.4 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика:

1.2.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.

1.2.4.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.

1.2.4.3 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.

1.2.5 В области экологической безопасности:

1.2.5.1 Заказчик предоставляет Подрядчику объект для размещения отходов бурения, продуктов отработки скважин КРС, ПРС, ПНП и освоения. Транспортировка отходов до мест размещения осуществляется подрядными организациями собственным автотранспортом или по договорам подряда.

1.2.5.2 Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком).

1.2.5.3 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности.

Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов,  заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

1.2.5.4 Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.

Подрядчик оформляет разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов. Самостоятельно производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов.

1.2.5.5 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика вывозит с Объекта работ или места базирования все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект работ или место базирования в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, со сдачей площадки по акту приемо-передачи комиссии Заказчика.

1.2.5.6 Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.

Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении работ Подрядчиком и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных  нарушений в сроки, указанные в мероприятиях. 

1.2.5.7. При заключении договора на выполнение услуг Подрядчик представляет Заказчику паспорт или исходные данные на все виды отходов, передаваемых Заказчику.

1.2.5.8. В случае размещения отходов бурения в объекте размещения Заказчика, передача отходов бурения Заказчику осуществляется на основании акта приема-передачи после окончания бурения последней скважины на кусту. Подрядчик прилагает к акту приема-передачи отходов бурения протокол биотестирования на отходы бурения.

При бурении безамбарным способом Подрядчик заключает договоры на переработку или транспортировку отходов бурения для последующего размещения, с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

1.2.5.9. В случае использования Подрядчиком поверхностных водных объектов с целью строительства подводных переходов, забора воды для производства гидроиспытаний трубопроводов, гидронамыва карьеров Подрядчик должен:

вести учет забираемой и сбрасываемой воды;

вести мониторинг качества воды в соответствии с план-графиками, согласованными в соответствующих органах.

1.2.6 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:

1.2.6.1 Подрядчик обязан:

не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

1.2.6.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

1.2.6.3 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения работ или проживания.

1.2.6.4 Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:

медицинским осмотром или освидетельствованием;

актом, составленным представителями Заказчика и Подрядчика;

письменным объяснением персонала Подрядчика.

1.2.7 В области производственного контроля:

1.2.7.1 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика мест производства работ.

1.2.7.2 В случае выявления нарушений требований Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.

1.2.7.3 В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

1.2.7.4 Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.

1.3 В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ нарушения трудового законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора.

6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ <НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ>

<Должность Уполномоченного представителя>

________________ И.О. Фамилия ОТ <НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ>

<Должность Уполномоченного представителя>

________________ И.О. Фамилия

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов по промышленной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите ООО «Газпромнефть-Хантос»

1. Положение о порядке одновременного производства работ по бурению, освоению, обустройству, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках ООО «Газпромнефть-Хантос».

2. Положение о взаимодействии и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах ООО «Газпромнефть-Хантос».

3. Политика ОАО «Газпром нефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4. СК–16.01.02. Порядок обеспечения работниками средствами индивидуальной защиты.

5. СК–16.01.03. Порядок обеспечения безопасности вождения автомобильного транспорта Компании.

6. СК–16.01.05. Система Управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда и гражданской защитой. Общие положения и структура.

7. СК–16.01.10. Происшествия. Оперативное сообщение, расследование, учет и периодическая отчётность.

8. СК–16.02.01. Порядок идентификации, оценки и минимизации рисков в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.

9. СК–16.02.02. Порядок управления и организации взаимодействия с подрядчиками по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ).

10. СК–16.02.06. Порядок обеспечения и управления пожарной безопасностью в Организации.

11. СК–16.02.09. Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Общества.

12. СК–16.02.16. Порядок проведения аудита системы управления промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. Разработка и реализации корректирующих и превентивных мероприятий.

Приложение №5

к договору №__ от __.__.201_г.

Акт о выполнении

ключевых показателей эффективности (КПЭ) _______________

для ООО «Газпромнефть-Хантос»

за ___ квартал 201_ года

№ п/п КПЭ Выполнение Ответственный от Исполнителя

1 Качество выполненных работ, отсутствие замечаний контролирующих органов. 2 Наличие средств для выполнения всех этапов работ без авансирования.

3 Выполнение работ в строго установленные договором сроки.

4 Минимальные сроки начала работ.

5 Предоставление Заказчику информации по запросу о ходе выполнения работ или иной информации. 6 Своевременное предоставление финансовых документов. Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Газпромнефть-Хантос»

_______________ С.А. Доктор

(Подпись)

«____»____________20____ г.

М.П. Подрядчик:

___________________

(Подпись)

«____»____________20____ г.

М.П.

Приложение №5

к договору №__ от __.__.201_г.

Перечень нарушений и штрафных санкций

Наименование события/нарушения Размер штрафа за каждый факт (руб.)

1.Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании, обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, указанных Обществом, отходов производства и потребления 100 000 руб.

и приостановление деятельности до наведения порядка

2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы на земельных участках Общества. 50 000 руб. + компенсация, равная стоимости рекультивации данногоучастка земли

3. Самовольное занятие земельного участка в границах землеотвода Общества. 100 000 руб.

4. Самовольная добыча песка, гравия, глины, торфа, сапропеля в пределах землеотвода Общества, в том числе и на территории водных объектов. 50 000 руб.

 5.Загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохранных зон водных объектов отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах. 50 000 руб.

6. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и огневых) без оформления наряда-допуска 100 000 руб.

7. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и огневых) с нарушениями мер безопасности, указанных в наряде-допуске (работа без защитных средств, работа без противогаза в условиях наличия газа и т.д.). 50 000 руб.

8. Скрытие перед Обществом сведений об инцидентах, несчастных случаях, авариях, происшедших в процессе работы. 50 000 руб.

9. Не обеспечение рабочего места:

- первичными средствами пожаротушения;

средствами коллективной защиты;

медицинскими аптечками;

заземляющими устройствами;

электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;

- предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.). 50 000 руб.

10.Привлечение к работе субподрядчиков без согласования с Обществом 50 000 руб.

11.Нарушение требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. 50 000 руб.

12. Нарушение в обеспечении и пользовании спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 50 000 руб.

13. Нарушение правил транспортировки, складирования, условий хранения материалов, изделий, оборудования для использования при строительстве, реконструкции, исследованиях и капитальном ремонте. 50 000 руб.

14. Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных). 50 000 руб.

15. Нарушение согласованных с Обществом схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники. 50 000 руб.

16. Въезд на территорию опасного производственного объекта, взрывопожароопасных объектов Общества специальной, авто- и тракторной техники подрядной организации, не оборудованных искрогасителями, имеющими разрешение Ростехнадзора на применение или сертификат соответствия. 50 000 руб.

17. Загромождение оборудованием и материалами подъездов к объектам и пожарным гидрантам. Загромождение территорий Общества и владельца объекта отходами производства и потребления. 50 000 руб.

18. Курение в не отведенных для этого местах. 50 000 руб.

19. Нарушение согласованного с Обществом маршрута движения

транспорта, нарушение скоростного режима движения транспортных средств, и иных Правил дорожного движения РФ на территории месторождений Общества. 50 000 руб.

20. Допуск к работе необученного, неаттестованного, непрошедшего необходимые инструктажи персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной, безопасности, экологии, технологической дисциплины, выполнение работниками подрядной организации работ, не свойственных их основной профессии (т.е. без соответствующего обучения и аттестации). 50 000 руб.

21. Появление работника Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работника находящегося на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. 100 000 руб.

22. Нахождение на территории производственных объектов у работников подрядной организации собак, орудий охоты и лова. 30 000 руб.

23. Нарушение персоналом подрядной организации порядка пропускного и внутриобъектового режимов. 50 000 руб.

24. Нарушение подрядной организацией норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшие к возникновению инцидента на опасном производственном объекте Общества (пожар, авария, несчастный случай). 100 000 руб.

25. Сокрытие или искажение информации (предоставление отчетов об устранении выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление отчетов об устранении нарушений в указанные сроки). 50 000 руб.

26. Неисполнение ранее выданных предписаний службой супервайзинга, инженеров ТБиООС и государственных надзорных органов. 50 000 руб.

Заказчик: Подрядчик:

____________________ ____________________

Приложение №6

к договору №__ от __.__.201_г.

«Стандарт «Порядок управления и организации взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (СК-16.02.02.-2010-1.А), утвержденный приказом от 25.11.2010г. №1572-П»



Похожие работы:

«-64770228600 Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u История строительства БАМа PAGEREF _Toc402944016 \h 3Антипин В.Северное наступление PAGEREF _Toc402944018 \h 12Ашаев В.Есть "золотое" звено! PAGEREF _Toc402944020 \h 14Белоусов В. В."Последнее звено, как символ дороги к богатствам Якутии" PAGEREF _Toc402944022 \h 16Бык...»

«Список вопросов к экзамену по дисциплине "Химическая технология нефти и газа" Группа з-2Д23Время и место проведения экзамена: 03 апреля, 16.10, корпус № 16б, ауд. 228 Классификация и назначение гидрокаталитических процессов переработки нефти....»

«"Утверждаю" _С.Г. Палий Директор МБОУ СОШ № 10 Протокол № _"" _ 2015 г. Программа Комплексной безопасности МБОУ СОШ №10 Калининград, 2015г. Программа комплексной безопасности МБОУ СОШ города Калининграда №10 Настоящая Программа разработана с целью обеспечения безопасности образовательной организации, сохранения жизни...»

«Диплом (аттестат) выдается при наличии следующих документов: Удостоверение личности (паспорт), Копия документа, удостоверяющего личность, Нотариально заверенная доверенность при получении диплома (аттестата) доверенным лицом, Нотариально заверенная копия свидетельства регистрации (расторжения) брака при смене фамилии с...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2014 г. N 31407МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 21 августа 2013 г. N 273ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТАХО...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕИ ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ № 16 СПБГБУ "ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ" Август 2015 Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Минэнерго России приглашает производителей принять участи...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАЧЕСТВА: СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ Сборник научных и учебно-методических работ Новочеркасск ЮРГТУ (НПИ) 2012 УДК 37:947...»

«Сертифицировано Госстандартом Инструкция по эксплуатацииПАСПОРТДВУХКОНТУРНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ и ГАЗОВЫЕ КОТЛЫМОДЕЛИ SKWKOVI-SKW BOILER Технические характеристики ОПИСАНИЕ ДИЗЕЛЬ SKW-...»

«АКТ межведомственного комиссионного обследования антитеррористической защищенности объекта "_" 201 года г.Красноярск Межведомственная комиссия в составе: председателя руководителя администрации Свердловского района в городе Красноярске Упатова В.В...»

«РУКОВОДСТВО ИСО/МЭК 28ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙВВЕДЕНИЕ Настоящие правила распространяются на систему сертификации продукции третьей стороной. Система сертификации продукции третьей стороной предусматривает определение соответствия и...»

«ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства на территории г.Барнаула, строительство которых ведется (или осуществлено) на земельных участках, предоставленных под индивидуальное строительство (дачных, садоводческих) и по которым имеется информация о строительстве многоквартирных домов...»

«СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Благоевград, и Административния съд – Благоевград, за 2016 г.1. Клас „Криминалистически експертизи“1.1. Криминалистически експертизи на писмени доказателства Александър Методиев Спасов, експер...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.