«ООО «Аргонавт-сервис», в лице директора Игнатова Андрея Михайловича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО СП «Ситниковское», в лице ...»
ДОГОВОР №
г. Тюмень.декабря. 2014 г.
ООО «Аргонавт-сервис», в лице директора Игнатова Андрея Михайловича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО СП «Ситниковское», в лице директора Шулыгина Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
По настоящему договору Подрядчик обязуется поставить оборудование согласно перечню поставляемого оборудования (приложение № 1 к настоящему договору), а также выполнить собственными силами и материалами работы по установке и годовому обслуживанию системы в соответствии с утвержденным техническим заданием (приложение № 2 к настоящему договору).
Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование и выполненные работы.
Стороны подтверждают, что настоящий договор заключен на основании протокола комиссии по проведению закупок.
Стоимость оборудования, работ и порядок расчетов
2.1.Общая цена договора составляет 201500 (Двести одна тысяча пятьсот) рублей. НДС не предусмотрен; и складывается из:
- Стоимости оборудования 201500 (Двести одна тысяча пятьсот) рублей. НДС не предусмотрен;
- Стоимость работ включена в стоимость оборудования.
- Стоимость диспетчеризации за 12 месяцев с момента установки оборудования включена в стоимость оборудования.
2.2.Заказчик производит оплату в следующем порядке:
– 100% по факту выполнения работ, в течение 90 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и получения соответствующих документов качества и оригиналов бухгалтерских документов.
2.3.Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Сроки поставки и выполнения работ
3.1. Стороны договорились о том, что действие настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, т.е. с 28.04.2014
3.2. Поставка оборудования производится в течение с 28.04.2014г. по 31.07.2014г.
3.3. Выполнение работ осуществляется с 30.04.2014г. по 31.07.2014г.
3.4. Годовое обслуживание и диспетчеризация с момента установки оборудования (дата подписания акта сдачи – приемки выполненных работ) в течение 12 календарных месяцев.
Права и обязанности Заказчика
4.1.Заказчик обязуется назначить своего Представителя, ответственного за проведение работ по настоящему Договору.
4.2.Заказчик обязуется на период действия настоящего договора обеспечить доступ Исполнителя к каждой единице транспорта, размещенной в закрытом отапливаемом помещении Заказчика по фактическому месту расположения на четыре часа по предварительной заявке.
4.3.Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заправочные бензоколонки с топливом поверенные по ГОСТу (с действующим сертификатом о поверке) для тарировки топливных баков. Присутствие Представителя Заказчика при тарировке обязательно.
4.4.Заказчик обязуется предоставить Исполнителю по одной активной SIM-карте на каждую единицу транспорта. Оплата расходов на сотовую связь и контроль за ними производится Заказчиком самостоятельно.
4.5.Заказчик обязуется своевременно производить приемку и оплату выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора.
4.6.Заказчик вправе вносить изменения в объем работ в одностороннем порядке. Если такие изменения повлияют на стоимость работ и/или срок их выполнения, то Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.7.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов.
4.8.При обнаружении Заказчиком в ходе контроля и надзора за выполнением работ, отступления от требований приложения № 2, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, он обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме.
Права и обязанности Подрядчика
5.1.Подрядчик обязуется выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Системы.
5.2.Подрядчик обязуется соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.
5.3.Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом, привлеченным им к выполнению работ по настоящему договору, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности, действующих у Заказчика. Ответственность по технике безопасности при производстве работ по настоящему договору персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.
5.4.Подрядчик обязуется обеспечить серверное обслуживание Системы в течение 1 (одного) года со дня ее установки.
5.5.Подрядчик обязуется производить контроль работы и регламентное обслуживание Системы за счет собственных средств.
5.6.Устранять за свой счет все дефекты и недостатки в работах, выполненных Подрядчиком, в процессе выполнения работ, их приемки и гарантийного срока.
5.7.Подрядчик обязуется возместить в полном объеме вред, причиненный имуществу Заказчика и/или иным лицам в ходе выполнения работ, при условии, что он будет официально зафиксирован и надлежащим образом оформлен.
5.8.Подрядчик обязуется при выполнении обязательств по настоящему Договору соблюдать Российское законодательство, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов РФ, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства.
5.9.Подрядчик обязуется провести обучение 2 (двух) работников Исполнителя порядку пользования и обслуживания Системы.
Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1.Приемка полностью выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.
6.2.Подрядчик по окончании работ (этапа работ) предъявляет Заказчику акт приема – сдачи выполненных работ по форме КС-2, счет-фактуру с указанием стоимости выполненных работ (этапа работ). Выполненные работы приняты на основании акта №49 от 30.04.2014г. и акта №98 от 31.07.2014.
6.3.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных в п. 6.2. документов, обязан направить Подрядчику подписанные документы, либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ от приемки работ.
6.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем недоделок и сроками их исправления. Исправление брака и недоделок, выявленных в процессе производства работ по вине Подрядчика, производится за счет Подрядчика.
6.5. Поставленное в рамках настоящего договора оборудование передается Заказчику по товарным накладным (ТОРГ-12) по окончанию выполнения работ. До момента передачи оборудования Заказчику риск случайной гибели и повреждения оборудования лежит на Подрядчике. Поставка оборудования произведена на основании товарной накладной №49 от 30.04. 2014г и товарной накладной №98 от 31.07.2014.
Ответственность сторон
7.1.За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Подрядчик несет ответственность за качество оборудования, материалов, используемых при выполнении работ на объекте Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
7.4.При просрочке оплаты выполненных Подрядчиком работ Заказчик несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Гарантии
Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами РФ;
своевременное и за свой счет устранение возникших по вине Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ.
8.2. Гарантийный срок на выполнение работы составляет 36 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2). Гарантийный срок в отношении поставленного оборудования устанавливается изготовителем, но не может быть менее 12 месяцев с даты приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12)
8.3.Недостатки в качестве произведенных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.
Дополнительные условия
9.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем проведения переговоров между Сторонами или обмена письмами.
Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, а также в случае отсутствия ответа на претензию, стороны вправе обратиться за защитой своего права в Арбитражный суд Тюменской области.
9.3.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, военных действий, забастовок, катастроф и чрезвычайных обстоятельств техногенного характера, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом сроки исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. Если эти обстоятельства будут действовать в течение двух месяцев подряд и более, то любая из Сторон вправе расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке.
9.4.Доказательствами наступления обстоятельств непреодолимой силы будут являться справки, выданные компетентными органами.
9.5.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.
9.6.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права требования по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.7.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору.
9.8.Действие настоящего договора может быть прекращено:
• по соглашению Сторон;
• по требованию Заказчика, если Подрядчик не приступил к выполнению работ.
9.9.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.10.Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковою юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.11.В случае изменения наименования, юридических, банковских реквизитов, организационно-правовой формы или адреса каждая из сторон обязана незамедлительно известить в письменной форме другую сторону и предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
ООО СП «Ситниковское» Исполнитель
ООО «Аргонавт-сервис»
Адрес юридического лица:
РФ, 627081, Тюменская обл., Омутинский район, с. Ситниково, ул. МТС, 5
ИНН: 7220504768, КПП: 722001001
Код ОГРН: 1087220000130
Код ОКПО: 84682832
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810167210101083 в Западно – Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
Электронный адрес:
sitnikovskoe@mail.ruТел./факс:
+7 (34544) 24-3-01
+7 (34544) 24-5-92 Юридический адрес: РФ, 625014,
Тюменская Область, г. Тюмень,
ул. Республики д.252, корп.7, оф.320
ОГРН: 1137232066510
ИНН: 7202257185, КПП: 720201001
Тел./факс:
+7 (3452) 54-70-45
+7 (963) 454-70-45
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810245100030040 в ОАО АКБ
«Авангард» г. Москва,
К/счет: 30101810000000000201
БИК: 044525201
Заказчик Подрядчик
Директор Директор______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов
Приложение № 1
к договору подряда
№ ________ от _______________
Перечень поставляемого оборудования
№ п/п Наименование оборудования Кол-во, шт1 Считыватель компактных радиометок 9
2 Датчик уровня топлива 2
3 Бортовой контроллер «АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)» 9
Заказчик Подрядчик
Директор Директор______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов
Приложение № 2
к договору подряда
№ ________ от _______________
Техническое задание
№ п/п Наименование оборудования Кол-во, штЦена, рубСумма, руб1 Считыватель компактных радиометок 9 3 000 27 000
2 Датчик уровня топлива 2 13 000 26 000
3 Бортовой контроллер «АвтоГРАФ-GSM (ГЛОНАСС)» 9 16 500 148 500
4 Итого 201 500
Заказчик Подрядчик
Директор Директор______________ П.В.Шулыгин ______________А.М. Игнатов