WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Акционерное общество «Транснефть - Приволга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала АО «Транснефть - ...»

Д О Г О В О Р № ____

г. Волгоград «___» _____________ 2017 г.

Акционерное общество «Транснефть - Приволга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала АО «Транснефть - Приволга» Волгоградского районного нефтепроводного управления Малея Евгения Аркадьевича, действующего по доверенности № 05-05/015 от 01.01.2017 г. выданной Генеральным директором Общества, с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2. и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

1.2. Подрядчик выполняет инженерно-технические работы по обследованию и разминированию земельных участков (по очистке местности от взрывоопасных предметов (далее - ВОП)), попадающих в полосу отвода нефтепровода _____________________________ на территории ____________________________ (далее Территория) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3) _______ км трассы (далее – Очистные работы). по очистке местности от взрывоопасных предметов (далее - ВОП) на участке строительства _________________, всего ___________га.

1.3. Очистные работы должны быть проведены на Территории площадью _____га.

1.4. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены выполнит за свой риск, своими силами все Очистные работы в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ и субъектов РФ.

1.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Очистных работ.

2. Сроки проведения работ

2.1. Очистные работы должны быть выполнены в течение _____ дней с даты подписания Договора в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 4).

2.2. Подрядчик вправе закончить Очистные работы досрочно без ухудшения их качества.

3. Стоимость Очистных работ и порядок их оплаты

3.1. Стороны устанавливают стоимость выполнения Очистных работ на ____га площади __________руб. (_________) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - ______ руб. _______ (____________) руб. 00 коп. (Приложение 2).

3.2. Стоимость Очистных работ, указанных в пункте 3.1, является твердой.

3.3. Общая стоимость Очистных работ составляет _______________ (_____________) руб. 00 копеек, в том числе НДС 18% - _________ (___________) руб. 00 коп. (Приложение 1).

3.4. Общая стоимость Очистных работ может быть изменена в ходе выполнения Очистных работ при уточнении территории площадей землеотвода и коррекции общего объема Очистных работ, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.5. Очистные работы по уничтожению ВОП 3-й степени опасности, авиабомб, складов боеприпасов (более 20 ВОП) оплачиваются по предоставлению отдельного акта, отчета о выполненных Очистных работах, счета-фактуры к нему и калькуляции с указанием объемов и стоимости Очистных работ с заключением дополнительного соглашения (п.5.6.)..

3.6. При досрочном расторжении Договора Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Очистные работы в течение 10 банковских дней со дня подписания соответствующего акта выполненных работ, отчета о выполненных Очистных работах и счета-фактуры. Выполненные Очистные работы принимаются в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора.





3.7. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора и предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной Банковской Гарантии выполнения условий договора в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора и предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса в соответствии с п. 3.18 настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% (Тридцать) от Договорной цены, что составляет ______________________ руб. (Сумма прописью 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме ______________________ руб. (Сумма прописью 00 копеек).

Сумма аванса зачитывается в соответствии с графиком удержания авансовых сумм, указанных в «Графике финансирования работ» (Приложение 5), и соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Подрядчика уменьшенными на сумму авансовых платежей.

Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачётный аванс (за невыполненные/ /непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты завершения работ на объекте (Приложение 4) и/или с даты расторжения Договора и/или с даты получения письменного требования Заказчика.

3.8.Оплата Заказчиком этапов выполненных Очистных работ производится в пределах лимитов финансирования, установленных в «Графике финансирования работ» (Приложение 5).

3.9. Опережение исполнения Графика выполнения работ не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные Очистные работы сверх объема финансирования, установленного «Графиком финансирования работ» (Приложение 5) в отчетном месяце.

3.10. Оплата выполненных согласно Графику выполнения работ (Приложение 4) и принятых Заказчиком Очистных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании «Акта сдачи-приемки работ» и Технического отчета о выполненных Очистных работах Подрядчиком, утвержденного в органах МЧС по месту проведения Очистных работ, счета-фактуры, при этом Акт должен быть принят (подписан) полномочным Представителем Заказчика.

По выполненным работам Стороны ежемесячно составляют Соглашение об определении работ, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных работ, реквизитов Договора, первичного учетного документа, которым была оформлено оказание услуг, стоимости выполненных работ. Форма указанного соглашения является приложением № 910 к Договору.

В счетах на оплату работ отражается стоимость выполненных работ, сумма засчитанного в счет оплаты стоимости работ авансового платежа (части аванса) с указанием реквизитов соответствующего платежного поручения, а также сумма, полагающаяся к доплате за выполненные работы.

В счете-фактуре на выполненные работы, помимо указания реквизитов платежного поручения в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ авансового платежа. Сумма засчитанного авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.

Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных работ указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных работ.».

3.11.Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

3.12.Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания договора, Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения условий Договора (Приложение 7) на сумму в размере 10 (Десяти) процентов от общей стоимости Очистных работ. Срок действия банковской гарантии исполнения условий договора должен превышать срок выполнения Очистных работ, услуг по договору или по дополнительному соглашению к договору на 90 (Девяносто) календарных дней.

3.13.Подрядчик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков (Приложение 1а).

3.14.При изменении сроков выполнения Очистных работ, объема Очистных работ или стоимости Очистных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику новые банковские гарантии банков-гарантов (Приложение 1а), учитывающие вышеуказанные изменения, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к ранее заключенному Договору. Затраты на оформление новых банковских гарантий несет Подрядчик.

3.15.Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех гарантий.

3.16.Заказчик возвращает Подрядчику оригинал выданной ему безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения условий Договора на сумму в размере 10 (Десяти) процентов от общей стоимости Очистных работ, включая оригиналы банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения Очистных работ, объема Очистных работ, или изменения стоимости Очистных работ после истечения срока действия банковской гарантии.

3.17.Подрядчик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения Очистных работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

3.18.Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания договора, Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую гарантию в обеспечение возврата аванса (Приложение 8), выданную одним из банков-гарантов из числа банков указанных в Приложении 1а к Договору, на сумму в размере 30 (Тридцати) процентов от общей стоимости Очистных работ. Срок действия банковской гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать срок выполнения Очистных работ, услуг по договору или по дополнительному соглашению к договору на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Подрядчик вправе отказаться от предоставления Заказчику банковской гарантии в обеспечение возврата аванса, о чем Подрядчик должен уведомить Заказчика в письменном виде. В данном случае Заказчик не производит Подрядчику оплату авансовых платежей.

3.19. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.

Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет выполненных работ авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за выполненные, но не оплаченные работы.

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.»

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить в любое время беспрепятственный допуск на Территорию персонала и техники Подрядчика.

4.1.2. Осуществлять приемку выполненных Подрядчиком Очистных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком Очистных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.4. Оказывать Подрядчику всемерное содействие в выполнении Очистных работ.

4.1.5. В течение 7 дней после получения от Подрядчика уведомления, предусмотренного п.4.3.2, дать Подрядчику необходимые указания.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Очистных работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок, в случаях, когда Очистные работы выполнены Подрядчиком с недостатками.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременное начало и бесперебойное ведение Очистных земляных рработ на Территории.

4.3.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Очистные работы при:

-невыполнении последним обязательств в соответствии с п.4.1.1.;-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Очистных работ в срок.;-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Очистных работ.

4.3.3. По окончании выполнения Очистных работ передать Заказчику имеющуюся информацию, касающуюся Очистных работ на Территории.

4.3.4. Обеспечить безопасность проведения Очистных работ, а также сохранность находящихся на Территории сооружений и иного оборудования.

4.3.5. В сроки, согласованные Сторонами, предоставить Заказчику информацию (Примечание: для договоров, заключаемых впервые использовать положение: «Подрядчиком предоставлена Заказчику информация») по форме приложения № 9 к настоящему договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 9 к настоящему договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.

Если какие-либо поля формы приложения № 9 к настоящему договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме приложения № 9 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 9 к настоящему договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.».

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков) после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

4.4.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Очистных работ привлеченными им Субподрядчиками.

5. Условия проведения Очистных работ

5.1. Подрядчик самостоятельно определяет способ и порядок проведения Очистных работ.

5.2. Очистные работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

5.3. Подрядчик имеет право приостановить Очистные работы с автоматическим продлением срока сдачи работ при наличии хотя бы одного из следующих метеорологических условий:

-при скорости ветра более 10 м/с;

-при выпадении продолжительных осадков.

Об этом факте Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика. По требованию Заказчика Подрядчик представляет соответствующую справку о метеорологиеских условиях.

5.4. Из обследуемой территории исключаются участки, находящиеся на расстоянии не менее 2 метров от неперемещаемых металлических, железобетонных конструкций и подземных коммуникаций.

5.5. При возникновении угрозы объектам, указанным в п.4.3.4., а также безопасности проводимых Очистных работ Подрядчик обязан незамедлительно принять все исчерпывающие меры по устранению возникшей угрозы, приостановлению Очистных работ с последующим незамедлительным информированием о возникшей угрозе Заказчика, военного комиссара, органов МЧС по месту проведения Очистных работ и местных органов власти в целях разработки и реализации мер, направленных на устранение возникшей угрозы.

5.6. При обнаружении ВОП третьей степени опасности (т.е. ВОП, которые невозможно безопасно переместить к месту уничтожения, и, поэтому, подлежащие уничтожению на месте обнаружения) а также складов с боеприпасами Подрядчик принимает все меры для максимального снижения последствий взрыва.

5.7. При обнаружении ВОП в зоне промерзания работы по их обезвреживанию производить после оттаивания грунта с оформлением дополнительного соглашения об изменении сроков выполнения Очистных работ.

5.8. При обнаружении признаков ВОП на глубине, превышающей 6 метров, или за пределами проверяемой Территории (например, обнаружение канала авиабомбы, снаряда крупного калибра и т.п.) проинформировать об обнаруженных признаках Заказчика для принятия совместного решения.

6. Требования к результатам Очистных работ

6.1. Очистные работы должны быть проведены в соответствии с Договором, Техническим заданием (Приложение 3) и действующим законодательством РФ.

7. Сдача-приемка Очистных работ

7.1. Сдача-приемка выполненных Очистных работ за отчетный период, осуществляется по Акту сдачи-приемки работ, в котором отражается объем, качество и стоимость выполненных Очистных работ (Приложение 6) и Технического отчета о выполненных Очистных работах Подрядчиком, утвержденного в органах МЧС по месту проведения Очистных работ.

7.2. Оригинал Акта сдачи-приемки работ, оригинал Технического отчета, счет и счет-фактуру Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

7.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Очистных работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Очистных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Очистных работ, и повторно направить Акт Заказчику.

7.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, обязан отразить их в акте выполненных работ. Одновременно в акте должен быть указан срок устранения обнаруженных недостатков.

7.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Очистных работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

7.6. Заказчик, принявший Очистные работы, не лишается права ссылаться на недостатки Очистных работ.

7.7. Приемка Очистных работ производится в соответствии с действующим законодательством, Регламентами Заказчика.

7.8. Дата подписания Акта сдачи-приемки работ Заказчиком является датой завершения Очистных работ/этапов Очистных работ.

8. Ответственность

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае задержки Подрядчиком срока завершения Очистных работ/этапов Очистных работ по Объекту, в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

8.3. В случае прекращения Очистных работ по инициативе Заказчика оплата выполненных Очистных работ осуществляется по фактически произведенным Подрядчиком затратам, но в пределах лимита финансирования (Приложение5), соответствующего этапу Очистных работ, по которому прекращаются Очистные работы.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения Очистных работ, оказания услуг), указанных в п. 3.17 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения Очистных работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки.

8.5 В случае задержки предоставления Подрядчиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий договора более чем на 10 (Десять) календарных дней от даты, установленной в пункте 3.7. настоящего Договора или более чем на 20 (Двадцать) календарных дней с даты подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или безусловной и безотзывной банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса более чем на 10 (Десять) календарных дней от даты, установленной в пункте 3.18. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

8.6. В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных статьей 3 Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 30% (тридцати процентов) от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком гарантом.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Для разрешения споров Стороны устанавливают претензионный порядок.

9.2. Срок рассмотрения претензий определяется в 10 рабочих дней со дня получения претензии.

9.3. При неудовлетворении, либо не получении ответа на претензию в установленный срок, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законом порядке.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случаях оговоренных в настоящем Договоре в одностороннем порядке.

10.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменное предложение об изменении или расторжении Договора. В течение 10 дней со дня получения указанного предложения другая сторона обязана рассмотреть его и дать мотивированный ответ. Принятые решения оформляются дополнительными соглашениями.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив другой стороне уведомление о расторжении Договора. С момента получения уведомления Подрядчиком Договор считается расторгнутым.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, в случае если Подрядчик представил Заказчику банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма.»

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.2. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения или Изменения к настоящему Договору.

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.6. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «___»_________200__г., а в части исполнения обязательств – до момента полного их исполнения.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложения:

Приложение 1: Протокол соглашения о договорной цене.

Приложение 1а: Перечень банков-гарантов.

Приложение 2: Стоимость выполнения Очистных работ на 1 га площади.

Приложение 3: Техническое задание.

Приложение 4: График выполнения работ.

Приложение 5: График финансирования работ.

Приложение 6: Акт сдачи-приемки работ.

Приложение 7: Гарантия выполнения условий Договора.

Приложение 8: Банковская гарантия в обеспечение возврата аванса.

Приложение № 9 к Договору «Форма предоставления сведений о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя».

Приложением 10 «Соглашение об определении работ/услуг, в счет которых уплачен аванс», в редакции, прилагаемой к настоящему Соглашению.

12.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Хозяйство» «Общество»

АО «Транснефть - Приволга» - юридическое лицо 443020 Россия г. Самара ул. Ленинская, 100

Филиал АО «Транснефть - Приволга» Волгоградское районное нефтепроводное управление

400081, Россия г. Волгоград

ул. Полины Осипенко,1Б

ИНН/КПП 6317024749/344302001

Р.с. 40702810400060001104

ПАО Банк ВТБ г. Москва

К.с. 30101810700000000187

БИК 044525187ОКПО 00137532

ОКВЭД 60.30.

11 45.21.2 45.21.1

ОГРН 1026301416371

Начальник филиала

АО «Транснефть - Приволга»

Волгоградского РНУ

_______________ Е.А. Малей



Похожие работы:

«Приложение 5 к конкурсной документации Сведения о квалификации (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ) № конкурса Наименование конкурса _ № лота _ Наименование лота 1. Общие сведения о потенциальном поставщике: Наименование _ БИН/ИИН/ИНН/УНП 2. Объем выполненных потенциальным поставщи...»

«Перспективы и возможности внедрения дуальной системы обучения "Практика критерий истины" Президент Казахстана Н.А. Назарбаев призвал предприятия страны внедрять модель дуального образования. Н.А. Назарбаев отметил, что эта модель уже внедрена в АО...»

«Дополнительное соглашение №к договору поставки № _ от 20_ г. г. _ 20_ г|., именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице, действующего на основании _, с одной стороны иОбщество с ограниченной ответственность...»

«Информационная справка по методическим материалам, направленным для апробации и внедрения при реализации пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 утверждена государственная...»

«МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВОД ПРАВИЛ СП 54.13330.2011ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕМНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Москва 2011 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской...»

«Экономика жилищной сферы Бузырев Вячеслав Васильевич Жилищная проблема и пути её решения в современных условиях Экономические основы функционирования жилищной сферы Жилищная сфера представляет собой сложную систему создания,...»

«Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Томский политехнический техникум" (ОГБОУ СПО "ТПТ") Г.С. Которова Основы метрологии, стандарт...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 сентября 2007 г. N 74 о введении в действие новой редакции...»

«УТВЕРЖДАЮ Зам. директора Института кибернетики по учебной работе С.А. Гайворонский"_"_2016 г.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА Программа для студентов направления 09.03.02 "Информационные системы и...»

«АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ"КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) КАФЕ...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.